Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o. UMOWA

Transkrypt

1 UMOWA zawarta w dniu r. w Balicach, pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, adres: Balice, ul. Kapitana M. Medweckiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł, posiadającą numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON: oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: , zwaną dalej "Kupującym", w imieniu, której działają: 1. Radosław Włoszek Prezes Zarządu; 2. Mariusz Saługa Członek Zarządu; a. zwanym dalej Sprzedawcą, w imieniu, której działają; Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Sprzedawcy dokonanego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia doprogowego prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej, na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o. na roboty budowlane, dostawy i usługi. Kupujący oraz Sprzedawca, zwani dalej, każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają Umowę (zwaną dalej: Umową ) o treści następującej: Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych 4 x 4 do Międzynarodowego Portu Lotniczego

2 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż na rzecz Kupującego i dostarczenie do jego siedziby niżej wymienionych fabrycznie nowych samochodów ciężarowych 4 x 4 (zwanych dalej: Przedmiotem Umowy ) spełniających wymogi techniczne określone w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1A i załącznik nr 1B do Opisu Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi i modyfikacji wprowadzonych w trakcie postępowania (zwanej dalej: OPZ ) stanowiącej wraz z załącznikami Załącznik Nr 1 do Umowy. 2. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę: 1) samochodu ciężarowego sześcioosobowego typu L1H2 bez zabudowy w ilości 1 szt. - spełniającego wymogi opisane w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych modyfikacji w trakcie postępowania - stanowiącej Załącznik nr 1A do OPZ; 2) samochodu ciężarowego trzyosobowego typu L2H2 z zabudową w ilości 1 szt. - spełniającego wymogi opisane w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych modyfikacji w trakcie postępowania - stanowiącej Załącznik nr 1B do OPZ; 3. Sprzedaż oraz dostarczenie Przedmiotu Umowy ma nastąpić na warunkach określonych w Umowie, warunkach określonych w OPZ, oraz zgodnie z ofertą Sprzedawcy stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy. 4. Przedmiot umowy obejmuje również: 1) uruchomienie Przedmiotu Umowy w terminie 2 dni od daty dostarczenia go do siedziby Kupującego (zwane dalej: Uruchomieniem ); 2) przeprowadzenie w siedzibie Kupującego szkolenia kierowców dla minimum 10 pracowników w wymiarze 1 dnia roboczego wynoszącego 8 godzin. Szkolenie będzie przeprowadzone w ciągu 2 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy (zwane dalej Szkoleniem Eksploatacyjnym ); 3) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkoleń serwisowych mechaników w zakresie obsługi, diagnozowania, napraw i konserwacji dostarczonego Przedmiotu Umowy dla minimum 5 pracowników w wymiarze 1 dnia roboczego wynoszącego 8 godzin. Szkolenia będą przeprowadzone w ciągu 2 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy (zwane dalej Szkoleniem Serwisowym ). 4) świadczenie w Okresie Gwarancji autoryzowanych Usług serwisowych, napraw i przeglądów w siedzibie Sprzedającego dla Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1A i 1B do OPZ (zwane dalej Usługami Serwisowymi ). W ramach świadczenia Usług Serwisowych Wykonawca w ramach Ceny poniesie związane z nimi koszty robocizny, Części Zamiennych oraz eksploatacyjnych; 5) zobowiązanie się Sprzedawcy do dostawy Części Zamiennych i eksploatacyjnych, które nie zostały objęte Usługami Serwisowymi, na każde pisemne zamówienie złożone przez Kupującego w okresie 8 lat licząc od daty podpisania przez strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. Dostawa Części Zamiennych i eksploatacyjnych określonych w niniejszym punkcie nastąpi każdorazowo odpłatnie, po cenie rynkowej za- Strona 2 z 9

3 akceptowanej przez Kupującego i w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty złożenia Zamówienia; 6) dostarczenie wyposażenia Przedmiotu Umowy oraz wszystkich dokumentów, o których jest mowa w Umowie oraz w załącznikach do Umowy. 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Strony ustalają, iż wykonanie Umowy rozumiane jako dostarczenie do siedziby Kupującego wolnego od wad i usterek (zwanych dalej: Wadami ) Przedmiotu Umowy, dokonanie Uruchomienia Przedmiotu Umowy oraz przeprowadzenie Szkolenia Eksploatacyjnego nastąpi w terminie (dalej: Termin Wykonania Umowy ) do dnia r. 2. Termin Wykonania Umowy nie obejmuje szkoleń serwisowych, o których mowa w 1 ust. 4 pkt 3) oraz świadczenia Usług Serwisowych określonych w 1 ust. 4 pkt 4) Umowy oraz zobowiązania określonego w 1 ust. 4 pkt 5) Umowy. 3 ZOBOWIĄZANIA STRON Na mocy Umowy Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Przedmiotu Umowy i dostarczyć mu go, jak również przeprowadzić jego Uruchomienie, Szkolenie Eksploatacyjne i Szkolenie Serwisowe, świadczyć Usługi Serwisowe oraz zrealizować inne obowiązki przewidziane Umową, a Kupujący zobowiązuje się cały Przedmiot Umowy odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę. 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostarczenie Przedmiotu Umowy nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedawcy, do siedziby Kupującego, gdzie Sprzedawca przeprowadzi jego Uruchomienie, na okoliczność, czego zostanie dokonany odbiór (zwany dalej: Odbiorem Przedmiotu Umowy ). Potwierdzeniem dokonania odbioru kompletnego i wolnego od Wad Przedmiotu Umowy oraz dokonania Uruchomienia, będzie podpisany przez Strony protokół odbioru (zwanym dalej: Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy ). 2. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w godzinach od 8 00 do 16 00, w dniach od poniedziałku do piątku. W tych samych godzinach i dniach zostanie przeprowadzone Uruchomienie Przedmiotu Umowy. 3. Przedmiot Umowy powinien być przekazany w dniu Odbioru Przedmiotu Umowy z pełnym wyposażeniem, wszystkimi dokumentami niezbędnymi do jego prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania, w szczególności: 1) niezbędnymi certyfikatami i atestami dopuszczającymi do obrotu i stosowania na terenie RP, 2) dokumentami gwarancyjnymi, 3) kompletem dokumentów wymaganych przez przepisy prawa polskiego, które umożliwią dokonanie Kupującemu rejestracji pojazdu, Strona 3 z 9

4 4) instrukcjami obsługi i naprawy sporządzonymi w języku polskim i angielskim, 5) pozostałymi dokumentami wymienionymi w załącznikach do Umowy. 4. Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Przedmiotu Umowy obarczonego Wadami bądź nieodpowiadającego treści Umowy lub obowiązującym normom jakościowym. 5. Sprzedawca będzie awizował Kupującemu gotowość do odbioru Przedmiotu Umowy, co najmniej na trzy dni robocze przed proponowanym dniem rozpoczęcia Odbioru Przedmiotu Umowy, pismem złożonym na Dzienniku Podawczym w siedzibie Kupującego, faksem na nr: 12/ , bądź na adres biuro@krakowairport.pl. 6. Odbiorowi podlega wyłącznie Przedmiot Umowy kompletny i wolny od Wad. Jeżeli w toku czynności Odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone braki lub Wady Kupujący może odmówić dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy. Jeżeli braki lub Wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Kupujący może dokonać Odbioru Przedmiotu Umowy obniżając równocześnie Cenę. Powyższe uprawnienia Kupującego nie mają zastosowania, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Przedmiot Umowy na wolny od wad lub braków albo wadę lub braki usunie. 7. W przypadku zaistnienia znacznych rozbieżności w ocenie stanu i jakości dostarczonego Przedmiotu Umowy weryfikacji tych okoliczności dokona rzeczoznawca wyznaczony przez Kupującego. Koszt związany ze zleceniem weryfikacji rzeczoznawcy poniesie ta Strona, której rzeczoznawca odmówi racji. 8. Przeprowadzenie Szkolenia Eksploatacyjnego oraz Szkolenia Serwisowego zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu Przeprowadzenia Szkoleń. 5 LOTNISKO. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY 1. W trakcie dokonywania Odbioru Przedmiotu Umowy oraz przeprowadzania szkoleń Sprzedawca zobowiązany jest stosować się do aktualnych przepisów prawa, w szczególności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony mienia, a także do ustalonych przez Kupującego zasad bezpieczeństwa na terenie portu lotniczego oraz bezpośrednich jego poleceń. 2. Sprzedawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę dotyczącą wszelkich przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Kupujący uprawniony jest do odmowy wstępu na teren lotniska lub do usunięcia z tego terenu, każdej osoby zatrudnionej (lub działającej na rzecz) przez Sprzedawcę, która w opinii Kupującego, pracuje w sposób niezgodny z zasadami powyższych norm lub nie spełnia obowiązujących u Kupującego wymagań warunkujących wstęp na teren lotniska. 6 PODWYKONAWCY 1. Kupujący dopuszcza wykonanie Części Przedmiotu Umowy poprzez podwykonawców. W takim przypadku Sprzedawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne. 2. Do zawarcia przez Sprzedawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest uprzednia zgoda Kupującego wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności. Strona 4 z 9

5 3. Jeżeli Kupujący w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Sprzedawcę umowy z podwykonawcą nie wyrazi zgody na piśmie, uważa się, że odmówił zgody na zawarcie umowy. 4. Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W przypadku posłużenia się przez Sprzedawcę podwykonawcami, Sprzedawca zobowiązany będzie do dołączenia do faktury wystawionej dla Kupującego, oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu w stosunku do niego przez Sprzedawcę całości wymagalnych należności związanych z realizacją Umowy. 7 CENA 1. Strony ustalają, że ceny netto sprzedaży Przedmiotu Umowy dla poszczególnych samochodów ciężarowych będą wynosić: 1) dla samochodu określonego w 1 ust 2 pkt. 1) Umowy.. zł (słownie: złotych netto); 2) dla samochodu określonego w 1 ust 2 pkt. 2) Umowy.. zł (słownie: złotych netto); 2. Do powyższych kwot netto Sprzedawca doliczy podatek VAT w obowiązującej stawce. 3. Ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym koszty podatkowe (w tym akcyzę), koszty związane z wykonaniem usług dodatkowych, o których jest mowa w 1 ust. 4 Umowy, koszty dostawy, wydania i odbioru Przedmiotu Umowy oraz świadczeń przewidzianych w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi. 4. Ceny samochodów określona w 7 ust. 1 Umowy nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem zmiany podatków niezależnych od Sprzedawcy, które Kupujący zobowiązany będzie uiścić w obowiązującej w dniu odbioru samochodów stawce podatkowej. 8 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Kupujący zapłaci każdą z faktur zgodnie z Całkowitą Ceną Sprzedaży brutto dostawy wynikającą z oferty Sprzedawcy stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy za przedmioty objęte dostawą wyszczególnione w 1 ust. 2 na podstawie faktur, wystawionych w oparciu o podpisane przez Kupującego Protokoły Odbioru Przedmiotów Umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 2. Kupujący zapłaci każdą z faktur opisanych w pkt. ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od daty doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionych faktur wraz z podpisanymi przez Kupującego Protokołami Odbioru Przedmiotów Umowy i Protokołami przeprowadzenia szkoleń operatorskich oraz załączonymi oświadczeniami podwykonawców, o których mowa w 6 ust. 5 Umowy. 3. Strony ustalają, że dniem zapłaty jest data złożenia dyspozycji przelewu przez Kupującego. 9 GWARANCJA Strona 5 z 9

6 1. Sprzedawca udzieli na Przedmiot Umowy gwarancji, jakości, której okres wynosił będzie..miesięcy (zwany: Okresem Gwarancji ), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Uprawnienia Kupującego wynikające z rękojmi za Wady Przedmiotu Umowy będą trwały do końca Okresu Gwarancji. 2. Bieg okresu gwarancji, o której mowa powyżej rozpoczyna się z dniem dokonania przez Kupującego Odbioru Przedmiotu Umowy, wolnego od Wad oraz po dokonanym Uruchomieniu, potwierdzonych podpisanym przez Kupującego Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy. 3. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określają karty gwarancyjne zgodne z warunkami z OPZ stanowiącej wraz z załącznikami Załącznik Nr 3 do umowy, które zostaną dostarczone Kupującemu przez Sprzedawcę w dniu podpisania Protokołów Odbioru Przedmiotów Umowy, z uwzględnieniem zasad, o których mowa niniejszym paragrafie. 4. W przypadku ujawnienia Wad Przedmiotu Umowy, po dokonanym Odbiorze Przedmiotu Umowy, Sprzedawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy w ciągu maksymalnie, 48 h od momentu zgłoszenia oraz usunąć w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia Wady. 5. Kupujący dokona zgłoszenia usterki listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy, faksem na nr:, bądź na adres Sprzedawca zobowiązany jest w ramach Całkowitej Ceny Sprzedaży brutto, o której mowa w 7 Umowy, do świadczenia Usług Serwisowych dla Przedmiotu Umowy w Okresie Gwarancji. 7. Najpóźniej do dnia Odbioru Przedmiotu Umowy Sprzedawca zobowiązany jest do przedłożenia Kupującemu szczegółowego harmonogramu obowiązkowych przeglądów serwisowych i gwarancyjnych, w Okresie Gwarancji. Harmonogram powinien określać, co najmniej przewidywany termin wykonania przeglądu oraz jego zakres. 8. Sprzedawca będzie awizował Kupującemu termin wykonania przeglądu, o którym mowa w ust., 7 co najmniej na trzy dni robocze przed proponowanym dniem rozpoczęcia przeglądu, pismem złożonym na Dzienniku Podawczym w siedzibie Kupującego, faksem na nr: 12/ , bądź na adres e-mai : biuro@krakowairport.pl. 10 PRAWO ODSTĄPIENIA 1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 1.1 Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Kupującego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Kupującego wiadomości o powyższej okoliczności, gdy majątek Sprzedawcy ulegnie zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym w wyniku, czego uzasadnione będzie przypuszczenie, że Sprzedawca stał się niewypłacalny albo stanie się niewypłacalny przed zakończeniem realizacji Umowy, Sprzedawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy, dotyczące Terminu Wykonania Umowy poprzez opóźnienie się w realizacji Przedmiotu Umowy o 30 dni, jeśli Przedmiot Umowy, który był wcześniej wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę będzie miał wadę, albo, jeżeli Sprzedawca nie wykona obowiązku wymia- Strona 6 z 9

7 ny Przedmiotu Umowy na wolny od wad lub usunięcia wady we wskazanym terminie. Powyższe uprawnienia Kupującego nie mają zastosowania, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Przedmiot Umowy na wolny od wad lub braków albo wadę lub brak usunie. 2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia przez Kupującego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy także w przypadku, gdy Kupujący bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystąpienia do Odbioru Przedmiotu Umowy lub podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, a bezzasadność odmowy we wszystkich przypadkach jest oczywista. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Kupującego wiadomości o powyższej okoliczności. 4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust.2 i ust.3 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 11 KARY UMOWNE 1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za niedotrzymanie Terminu Wykonania Umowy w wysokości 0, 5% Całkowitej Ceny Sprzedaży brutto określonej w 7 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usuwaniu Wad ujawnionych po dokonanym Odbiorze Przedmiotu Umowy w wysokości 0, 5% Całkowitej Ceny Sprzedaży brutto określonej w 7 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 3) za opóźnienie w świadczeniu Usług Serwisowych w wysokości 0, 5% Całkowitej Ceny Sprzedaży brutto określonej w 7 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 4) za opóźnienie przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego lub serwisowego zgodnie z harmonogramem w wysokości 0, 5% Całkowitej Ceny Sprzedaży brutto określonej w 7 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania określonego w 1 ust. 4 pkt. 5) Umowy w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, 6) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% Całkowitej Ceny Sprzedaży brutto określonej w 7 ust Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Kupującego, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej Szkody. 3. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. 4. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie przyszłe, niemożliwe do przewidzenia w chwili podpisania umowy, którego wystąpienie uniemożliwia prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, takie jak pożar, powódź, ataki terrorystyczne, a także inne zdarzenia, na które Strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć. 5. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy wskutek działania siły wyższej jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wy- Strona 7 z 9

8 stąpieniu i ustaniu siły wyższej, pod rygorem braku możliwości skutecznego powołania się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 13 ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI 1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie wierzytelności powstałe po stronie Sprzedawcy w wyniku realizacji Umowy nie mogą być bez uprzedniej zgody Kupującego przeniesione na osoby trzecie, ani uregulowane w drodze kompensaty. 2. Strony zgodnie oświadczają, że prawa Kupującego wynikające z niniejszej Umowy są i pozostaną zbywalne. 14 WSPÓŁPRACA Przedstawicielami Stron w sprawach merytorycznych związanych z realizacją Umowy są: 1) ze strony Kupującego: Jerzy Kogut, jerzy.kogut@krakowairport.pl, tel ) ze strony Sprzedawcy: 15 ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgodnej woli Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 16 POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 1. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Umowy pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Nieważne postanowienia Umowy zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób najbardziej zbliżony odpowiadać będzie pierwotnej woli Stron oraz gospodarczemu celowi Umowy. 2. Wszelkie oświadczenia Stron składane w związku z Umową będą składane w formie pisemnej i doręczane przez Stronę składającą oświadczenie Stronie, do której oświadczenie jest skierowane: do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3. Strony zobowiązują się każdorazowo powiadamiać się o zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod dotychczas wskazanym adresem za skutecznie doręczoną z upływem 14 (czternastu) dni od daty jej nadania. Aktualne adresy Stron są podane w nagłówku Umowy. 4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Kupującego. 5. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Strona 8 z 9

9 6. Umowę wraz z Załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. Załączniki: 1. OPZ wraz z załącznikami, 2. Oferta wykonawcy; KUPUJĄCY SPRZEDAWCA Strona 9 z 9