Powiat Radzyński Załącznik nr 3 do ogłoszenia OR.272.01.03.2015 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY na dostawy energii elektrycznej Projekt umowy przedstawi wybrany Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały wprowadzone niżej wymienione istotne dla stron postanowienia: Umowa została zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie Pzp. Dla potrzeb Zamawiającego Umowie nadano numer: OR.273.2015 Dla potrzeb Wykonawcy Umowie nadano numer:. 1 Postanowienia wstępne 1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z późn. zm., zwanej dalej Prawo energetyczne ), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do wyżej wymienionej ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 z późn. zm., zwanej dalej Kodeks Cywilny ), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę Pzp. 2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy, użyte w niej pojęcia oznaczają: a) Odbiorca każdy, kto kupuje i pobiera energię elektryczną na własny użytek tj. Powiat Radzyński oraz powiatowe jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1 do umowy; b) Zamawiający jest to Powiat Radzyński, który na mocy porozumienia nr OR.031.2.2015 zostało upoważnione do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do jednostek objętych porozumieniem wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. Upoważnienie uwzględnia podpisanie umowy o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej; 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą na ul. Grabarskiej 21A w Lublinie, na obszarze działalności, którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej. 4. Dostawa energii elektrycznej odbywa się na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, będących obiektami administrowanymi przez Starostwo Powiatowe oraz powiatowe jednostki organizacyjne wyszczególnione w załączniku nr 1. 5. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Numer koncesji 7. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej. 8. Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa będzie reprezentował jednostki wyszczególnione w załączniku nr 1 przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie. 2 Okres obowiązywania Umowy 1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.08.2015 r. jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas Zamawiający nabywał 1
energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. 2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od daty podpisania niniejszej umowy do dnia 31.10.2017 roku. 3 Zobowiązania Stron: 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2. Szacowany pobór energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru w okresie obowiązywania umowy wynosi 830 MWh. 2. Określenie przewidywanego poboru energii elektrycznej stanowi element służący tylko do określenia wartości umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego oraz Odbiorców do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych, określonych w Prawie energetycznym; b) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń; c) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymanych od właściwego OSD w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową; d) do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy; e) przyjmowania od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczonej energii elektrycznej; 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się do: a) pobierania mocy i energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczeniem energii; c) utrzymywanie należącej do niego sieci, wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w należytym stanie technicznym; d) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru; 6. Odbiorcy oświadczają, że zawrą umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz zapewnią jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej. 7. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 8. Strony zobowiązują się do: a) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za energię; b) zapewnienie wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię; 9. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest zobowiązany do dostosowania dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidulanego zawiadomienia. Za ewentualnego wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4 Bilansowanie handlowe 1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego. 2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 3. Wykonawca zwalnia zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem. 2
4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy. 5 Standardy jakościowe 1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. Szczegółowe zasady dotyczące niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD. 3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 6 Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 1. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do odbioru określonych w załączniku nr 2 szacuje się w wysokości 830 MWh. 2. Moc umowna, grupa taryfowa OSD i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów odbioru wymienionych w załączniku nr 2 określane są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD. 3. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 7 Płatności 1. Płatnikami i adresatami faktur będą Odbiorcy tj. powiatowe jednostki organizacyjne wyszczególnione w załączniku nr 1 oraz Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (Powiat Radzyńśki) 2. Szacowana wartość umowy wynosi..zł brutto. 3. Wykonawca nie rości sobie prawa do 100% wykorzystania w/w kwoty. 4. Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 MWh dla obiektów Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 5. W okresie obowiązywania umowy tj. do 31.10.2017 r., cena za MWh zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia. wynosi: Cena netto VAT 23% Cena brutto zł Słownie: zł Słownie: zł Słownie: 6. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.10.2017 r. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie ceny określonej w ust. 5 wyłącznie w przypadku: a) ustawowej zamiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym; b) innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny 3
energii elektrycznej zostaną powiększone lub pomniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie; c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; d) zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 8. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 5, musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu umowy, należności wynikające z obowiązujących przepisów. 9. W okresie obowiązywania umowy nie będzie pobierana opłata handlowa. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 11. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 12. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 8 Rozliczenia 1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energie elektryczną odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Rozliczenia za dany okres rozliczeniowy będą zgodne z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. 2. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto tj. kwh. 3. Należność sprzedawcy za energię elektryczną obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu odbioru jako iloczyn energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów ujętych w załączniku nr 2, powiększone o podatek VAT. 4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. Reklamacja nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności wynikających z faktur. 6. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do przekazania środków finansowych należnych za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiaroworozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 7. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiaroworozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 8. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur i w przypadku zawyżenia należności za dostarczoną energię elektryczną zwrócić środki finansowe na konto płatnika faktury. 9. Wykonawca winien dokonać również korekty faktur wystawionych z zastosowaniem cen innych niż ceny wymienione w 7 ust. 3. 10. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Odbiorcy na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. 9 Wstrzymanie sprzedaży energii 4
1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Odbiorcy i Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. 2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego i Odbiorcy. 3. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu, na którym występuje zadłużenie. 4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną. 10 Kary umowne W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne: 1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne: a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w 7, ust. 3; b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji określonych w 5 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy. 2. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 11 Rozwiązanie umowy, postanowienia końcowe 1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. 2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa. 3. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Odbiorców z OSD umów dystrybucyjnych, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj. w szczególności przygotować uzyskać, ustalić treść i przedłożyć do podpisania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 4. Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp oraz na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 2, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru wskazanych w załączniku nr 2. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian wartości mocy umownych dla poszczególnych punktów odbioru w trakcie obowiązywania umowy. 6. Aktualizacji Umowy w formie pisemnego aneksu nie wymagają: a) zmiana przepisów i dokumentów, na które powołuje się Umowa, o ile zapisy Umowy nie pozostają w sprzeczności z tymi przepisami i dokumentami; b) zmiana siedziby Sprzedawcy lub adresu do korespondencji; c) zmiana mocy umownej; d) zmiana numeru licznika; 7. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 8. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy; 2) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie ze złożoną ofertą; 10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 5
11. Rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 12. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie lub przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6