1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:526803-2018:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi związane z odpadami 2018/S 230-526803 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46, Osoba do kontaktów: Marcin Żołnowski, Olsztyn 10-710, Polska. Tel.: +48 895241203. Faks: +48 895240210. E-mail: przetarg@mpec.olsztyn.pl (, 2.3.2018, 2018/S 043-095116) Przedmiot zamówienia: CPV:90500000, 09300000, 45252000, 42320000, 45251200, 45262410, 45262420, 45262610, 45300000, 45331110, 71314200, 71322000 Usługi związane z odpadami Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów Piece do spalania odpadów Roboty budowlane w zakresie ciepłowni Wznoszenie konstrukcji budynków Wznoszenie konstrukcji obiektów Kominy przemysłowe Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Usługi zarządzania energią Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Zamiast: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia wymogów (tj. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) zostanie przeprowadzona na podstawie: wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.2.3) ppkt 1 ogłoszenia w wykazie winny być podane dane dotyczące: rodzaju i zakresu wykonanych robót, opisu instalacji, w szczególności w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt. III.2.3) ppkt 1 ogłoszenia, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (lub odpowiednio zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca wykonania robót budowlanych) i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, wykazu usług, o których mowa w pkt. III.2.3) ppkt 2 ogłoszenia w wykazie winny być podane dane dotyczące: rodzaju i zakresu wykonanych usług, w tym opisu instalacji, w szczególności w zakresie wymagań określonych w pkt III.2.3) ppkt 2 ogłoszenia, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (lub odpowiednio zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca wykonania robót budowlanych) i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje S230 1 / 5
2 / 5 bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, wykazu osób (pkt III.2.3) ppkt 3) ogłoszenia, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie, o którym mowa w pkt III.2.3) ppkt 3) ogłoszenia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) i na zasadach przedstawionych w pkt. III.2.2) ogłoszenia, wydanej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem Zamówienia (OC deliktowe i OC kontraktowe) na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych). Jeżeli okres ważności polisy zakończy się w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej prolongaty pod rygorem zawarcia przez Podmiot Publiczny umowy ubezpieczenia OC Partnera Prywatnego na koszt oraz ryzyko Partnera Prywatnego, niezależnie od prawa do naliczenia przez Podmiot Publiczny kary umownej, o której mowa w Umowie o PPP za czas za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, S230 2 / 5
3 / 5 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp, oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445). III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące wymogi w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej, tj.: wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych), według informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz wykazał, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia (OC deliktowe i OC kontraktowe) na kwotę nie mniejszą niż 100 000.000 PLN (sto milionów złotych). Jeżeli okres ważności polisy zakończy się w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej prolongaty pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Przy czym w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w złotych polskich (PLN) Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na złote polskie (PLN) wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w walutach obcych. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oceniana będzie ich łączna zdolność ekonomiczna i finansowa. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 10.1.2019 (10:00) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert 10.1.2019 (10:15) Powinno być: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia wymogów (tj. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) zostanie przeprowadzona na podstawie: wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.2.3) ppkt 1 ogłoszenia w wykazie winny być podane dane dotyczące: rodzaju i zakresu wykonanych robót, opisu instalacji, w szczególności w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt. III.2.3) ppkt 1 ogłoszenia, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (lub odpowiednio zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca wykonania robót budowlanych) i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, wykazu usług, o których mowa w pkt. III.2.3) ppkt 2 ogłoszenia w wykazie winny być podane dane dotyczące: rodzaju i zakresu wykonanych usług, w tym opisu instalacji, w szczególności w zakresie wymagań określonych w pkt III.2.3) ppkt 2 ogłoszenia, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (lub odpowiednio zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca wykonania robót budowlanych) i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje S230 3 / 5
4 / 5 bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, wykazu osób (pkt III.2.3) ppkt 3) ogłoszenia, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie, o którym mowa w pkt III.2.3) ppkt 3) ogłoszenia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) i na zasadach przedstawionych w pkt. III.2.2) ogłoszenia, wydanej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem Zamówienia (OC deliktowe i OC kontraktowe) na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych), informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445). III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące wymogi w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej, tj.: S230 4 / 5
5 / 5 wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych), według informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oraz wykazał, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia (OC deliktowe i OC kontraktowe) na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych). Przy czym w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w złotych polskich (PLN) Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na złote polskie (PLN) wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w walutach obcych. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia oceniana będzie ich łączna zdolność ekonomiczna i finansowa. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 21.2.2019 (10:00) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert 21.2.2019 (10:15) S230 5 / 5