UMOWA DZ/3323/117/13 ...

Transkrypt

1 UMOWA DZ/3323/117/13 Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca ul. Ziołowa 45/47, Katowice KRS , NIP PL zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: po wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3) i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.; nr 157, poz z poźn. zm.) dokonanej przez Głównego Księgowego. a... (nazwa, adres Wykonawcy)... (nazwa, adres Wykonawcy) NIP PL: KRS : zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa na dostawy o następującej treści: 1. Przedmiotem umowy jest najem analizatora do badania gazometrii i elektrolitów oraz hemoglobiny wraz z dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych dopuszczonych do obrotu i uŝywania zgodnie z ustawą z dnia r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679), określonych w formularzu cenowym Wykonawcy DZ/3321/117/13 stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2 2. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z: a) warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy; b) wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wynajęcia Zamawiającemu fabrycznie nowego analizatora do badania gazometrii i elektrolitów oraz hemoglobiny typ... producent... rok produkcji.... określonego w formularzu cenowym Wykonawcy DZ/3321/117/13 na okres 36 miesięcy od daty protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania czynności, o których mowa w 2 pkt Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z analizatorem szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim z uwzględnieniem wymogów dotyczących konserwacji bieŝącej i okresowej analizatora. 4.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania, uruchomienia analizatora oraz przeszkolenia personelu Laboratorium Analitycznego w siedzibie Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi analizatora Zamawiającego w terminie do dnia r. z tym zastrzeŝeniem, Ŝe jeŝeli umowa została zawarta po dniu r. Wykonawca wykona w/w czynności w terminie dwóch tygodni od daty zawarcia umowy. 5. Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie analizatora nastąpi we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu. 6. Z dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia analizatora oraz przeszkolenia personelu zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający: - kompletność dostawy, - zainstalowanie, podłączenie i działanie analizatora, - przeprowadzenia szkolenia personelu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt serwisu analizatora zgodnie z warunkami i w terminach wynikających z Instrukcji obsługi producenta. 8. Po upływie okresu najmu Wykonawca odbierze na własny koszt analizator wraz z osprzętem w siedzibie Zamawiającego, a z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół Wykonawca zobowiązany jest do wykonania sukcesywnych dostaw cząstkowych odczynników i materiałów eksploatacyjnych na podstawie składanych zamówień cząstkowych, w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia. 2. Do dostaw cząstkowych przedmiotu dostawy powinna być dołączona specyfikacja dostawy/wykaz, faktura z podanym nr PKWiU dla kaŝdego asortymentu osobno/ oraz numerem serii kaŝdego asortymentu, na której bezwzględnie naleŝy umieścić numer umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników i materiałów eksploatacyjnych w opakowaniach z oznaczeniem producenta. 4. Dostawy cząstkowe następować będą bezpośrednio do Magazynu Medycznego (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 00 do Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o cząstkowej dostawie na numer telefonu

3 4. 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy wynagrodzenie ustalone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z formularzem cenowym Wykonawcy nr DZ/3321/117/13 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera czynsz za najem analizatora do badania gazometrii oraz cenę za dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych, a takŝe wszystkie koszty związane z najmem analizatora do badania gazometrii do Zamawiającego, a w szczególności koszty transportu, cło, podatek VAT i ubezpieczenie. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy nie moŝe przekroczyć kwoty: brutto... zł (słownie:.../100) netto...zł (słownie:.../100) w tym VAT... % co wynosi... zł (słownie:.../100) w tym: a) czynsz najmu analizatora, za okres 36 miesięcy brutto... zł (słownie:.../100) netto...zł (słownie:.../100) w tym VAT... % co wynosi... zł (słownie:./100) b) cena za dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych : brutto... zł (słownie:.../100) netto...zł (słownie:.../100) w tym VAT... % co wynosi... zł (słownie:.../100) 4. Wynagrodzenie za dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych płatne będzie za kaŝdą dostawę zrealizowaną na podstawie zamówienia cząstkowego. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Zapłata czynszu za najem analizatora następować będzie w 36 miesięcznych ratach, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie analizatora. 2. Termin gwarancji na prawidłowe działanie analizatora wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu z dostarczenia, zainstalowania, podłączenia i uruchomienia analizatora. 3. Szczegółowe warunki gwarancji zawierają dokumenty gwarancji wydane w dniu Zamawiającemu podpisania protokołu odbioru. 4. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawiającego. 5. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w terminie 24 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez uŝytkownika,

4 6. JeŜeli usunięcie uszkodzenia będzie wymagało sprowadzenia części zamiennych co spowoduje wyłączenie analizatora z uŝytkowania na okres powyŝej 48 godzin, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia analizatora zastępczego na okres naprawy niezwłocznie, nie później niŝ w ciągu 48 godzin od chwili wyłączenia analizatora z uŝytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o przewidywanym czasie naprawy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich napraw i remontów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji analizatora. 8. JeŜeli analizator ma wady, Zamawiający moŝe, według własnego wyboru, Ŝądać obniŝenia czynszu najmu za okres istnienia wad lub rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, przy czym Zamawiający nie moŝe rozwiązać umowy jeśli Wykonawca usunie wady w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia Wykonawca gwarantuje, Ŝe rzeczy będące przedmiotem dostawy są wolne od wad fizycznych i prawnych. 2. JeŜeli rzeczy będące przedmiotem dostawy mają wady Zamawiający moŝe według swego wyboru odstąpić od umowy albo Ŝądać obniŝenia ceny z tym, Ŝe nie moŝe wykonać prawa odstąpienia, jeśli Wykonawca niezwłocznie w terminie 3 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, z zastrzeŝeniem ust Strony ustalają, iŝ w wypadku ujawnienia wad fizycznych w przedmiocie dostawy Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy istnienie wad z wyszczególnieniem ilości i opisu wady. Zamawiający wskazuje teŝ uprawnienie, które realizuje oraz oczekiwany sposób i termin jego realizacji przez Wykonawcę. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wad przedmiotu dostawy, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia co do części umowy od której odstąpiono. 5. ObniŜenie ceny, o którym mowa w ust.2, następuje w takim stosunku, w jakim wartość produktów wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. 6. JeŜeli rzeczy będące przedmiotem dostawy, wśród których stwierdzono wady, są tego rodzaju, Ŝe ich uŝycie moŝe narazić na niebezpieczeństwo zdrowie ludzi, w szczególności w postaci pogorszenia ich stanu zdrowia, uszkodzenia ciała, a nawet utraty Ŝycia, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za zrealizowanie całej umowy określonego w 4 pkt 3 umowy, gdy Zamawiający rozwiąŝe umowę lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % czynszu najmu brutto za okres 36 miesięcy określonego w 4 pkt 3 a) umowy najmu: a) za kaŝdy dzień opóźnienia w dostawie, zainstalowaniu, podłączeniu i uruchomieniu przedmiotu najmu, lub przeszkoleniu personelu b) za kaŝdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy oraz usunięcia awarii przedmiotu najmu. 3. Kary, o których mowa w pkt 2 b) umowy nie będą naliczane, jeŝeli Wykonawca udostępni nieodpłatnie Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych parametrach na czas naprawy przedmiotu najmu. 4. W przypadku nie dostarczenia w terminie dostawy cząstkowej Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonych w terminie rzeczy, za kaŝdy dzień opóźnienia w dostawie. 5. W przypadku niedostarczenia w terminie określonym w 6 ust. 2 rzeczy wolnych od wad Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto wadliwych produktów za kaŝdy dzień opóźnienia. Kara umowna naliczana będzie aŝ do dnia odstąpienia Zamawiającego od umowy lub do dnia dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

5 6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŝszającego wysokość naliczonych kar umownych Zamówienia na dostawy cząstkowe, zgłoszenia wad przedmiotu dostawy lub najmu lub konieczność podjęcia innych czynności objętych przedmiotem świadczenia Wykonawcy, Zamawiający będzie dokonywał pisemnie oraz faksem lub pocztą elektroniczną w następujący sposób: - faksem nadanym na numer.. lub - pocztą elektroniczną na adres 2. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzać Zamawiającemu otrzymanie zamówienia lub zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 w następujący sposób: - faksem nadanym na numer. Lub - pocztą elektroniczną na adres . Niniejsza umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu z dostarczenia, zainstalowania, podłączenia, przeszkolenia personelu i uruchomienia analizatora Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy niezwłocznie bez zachowania okresu wypowiedzenia (najem analizatora) lub odstąpienia od umowy (dostawa ), a w razie gdy umowa została juŝ w części prawidłowo wykonana od pozostałej do wykonania części umowy, w przypadkach gdy: - 3-krotnie doszło do opóźnienia dostawy cząstkowej - 3-krotnie dostarczono rzeczy niezgodnie ze złoŝonym zamówieniem cząstkowym pod względem ilościowym bądź asortymentowym, - 2-krotnie Wykonawca opóźnił się z naprawą bądź nie przystąpił terminowo do usunięcia awarii przedmiotu najmu, - przedmiot najmu ma wady tego rodzaju, Ŝe uŝycie go moŝe narazić na niebezpieczeństwo Ŝycie lub zdrowie ludzi lub wady są tego rodzaju, iŝ nie dadzą się usunąć albo uniemoŝliwiają korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili podpisania umowy. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złoŝenia zamówień na odczynniki i materiały eksploatacyjne w ilości przewidzianej w formularzu cenowym Wykonawcy DZ/3321/117/13 stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w przypadku zmiany zapotrzebowania. 11. Wykonawca nie moŝe bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przelać na osoby trzecie jakichkolwiek obowiązków lub praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy. Jakakolwiek czynność prawna powodująca zmianę wierzyciela z Wykonawcy na inny podmiot wymaga równieŝ uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego.

6 Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wzmiankę o zakazie cesji na kaŝdej fakturze lub rachunku wystawionych na podstawie niniejszej umowy. 12. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podane w ofercie): - w przypadku zmian ustawowych stawek podatków i naleŝności administracyjno prawnych ( w szczególności: podatek VAT i inne, cło), - w przypadku nadzwyczajnej zmiany warunków spełnienia świadczeń będących przedmiotem umowy ( w szczególności znaczącej zmiany kursów walut) co groziłoby co najmniej jednej ze stron raŝącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy. 2. Zmiany przedmiotu zamówienia, nie powodującej rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ: - w przypadku zakończenia produkcji, wycofania z rynku przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy przedmiot zamówienia o tych samych, bądź lepszych parametrach w stosunku do określonych w SIWZ, w cenie identycznej lub niŝszej jaką podano w ofercie, - w przypadku zmiany wielkości opakowań, wprowadzenia nowszej serii, zmiany składu preparatów na nowy przedmiot zamówienia o tych samych, bądź lepszych parametrach w stosunku do określonych w SIWZ, w cenie identycznej lub niŝszej jaką podano w ofercie. 13. Wykonawca oświadcza, Ŝe znane mu są obowiązujące go dla naleŝytego wykonania niniejszej umowy przepisy w zakresie wymagań ochrony środowiska, w tym w szczególności przepisy ustawy: z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62, Poz. 627, ze zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21) i zobowiązuje się do ich stosowania w zakresie niezbędnym dla zgodnego z prawem wykonywania niniejszej umowy 14. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego Aneksu do umowy pod rygorem niewaŝności. 15. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

7 17. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŝdej ze stron. Załączniki do Umowy : 1.formularz cenowy do DZ/3321/117/13 2.SIWZ 3. Harmonogram płatności za najem 4. Wartość przedmiotu najmu ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA : Osobą odpowiedzialną ze realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest:

8 Załącznik nr 4 do umowy DZ/3323/117/13 Informacje słuŝące ewidencji pozabilansowej środków trwałych Zamawiającego : Nazwa przedmiotu najmu:.. Rodzaj, typ, model: Rok produkcji:.. Wartość brutto 1 sztuki. zł (słownie ) Wartość netto 1 sztuki. zł (słownie ) Wartość brutto ogółem. zł (słownie ) Wartość netto ogółem. zł (słownie )