ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA Nr.../2019

Transkrypt

1 załącznik nr 5 Sygnatura akt: ZGK.SEK DB ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA Nr.../2019 zawarta w dniu... r. w Wiązownie pomiędzy Gminą Wiązowna - Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wiązownie z siedzibą przy ul. Boryszewskiej 2, Wiązowna, reprezentowanym przez: mgr inż. Janusza Chabra Dyrektora, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Lucyny Ćwiek zwanym dalej Zamawiającym, a firmą... z siedzibą:... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm. ) Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania: Sukcesywna dostawa kruszyw na drogi gminy Wiązowna, na miejsce wskazane przez Zamawiającego (CZĘŚĆ A, B). 2. Część A przedmiotu umowy obejmuje: dostawę kruszywa betonowego bez domieszek zanieczyszczeń: między innymi gliny, iłów, gruzu ceglanego, cegły wapiennej, elementów metalowych i innych zanieczyszczeń, spełniającego wymagania PN-EN 13285: 2004 i WT dla dróg KR 2 o frakcji 0 63 mm w ilości do 2500,00 ton. Zawartość frakcji kruszyw 0-2 mm w mieszance max 15%. 3. Część B przedmiotu umowy obejmuje: dostawę kruszywa dolomitu dewońskiego o frakcji 4-31,5 mm zgodnych z PN-EN 13285: 2004 i WT , w ilości do 1200,00 ton. 4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1-3, będzie dostarczany sukcesywnie w terminach i ilościach zamówionych każdorazowo w formie a, lub telefonicznie przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem, potwierdzany dowodem dostawy WZ i dokumentem wagowym. 5. Osoby do kontaktów ze strony Zamawiającego: 1) Grzegorz Sado tel , 2) Jerzy Okliński tel

2 6. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy Osoby wymienione w ust. 5-6 są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów związanych zamawianiem, odbiorem poszczególnych dostaw i rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej w granicach pasa drogowego w trakcie prowadzenia robót związanych z dostawami. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za straty użytkowników drogi spowodowane przez elementy metalowe zawarte w dostarczonym i wbudowanym kruszywie. 10. Zamawiający ma prawo zamówić łącznie mniejszą liczbę przedmiotu umowy, niż ilości maksymalne określone w ust Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od r. - do r. 2. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem zrealizowania ostatniej dostawy bądź z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, nawet w przypadku niezrealizowania maksymalnego zakresu dostaw Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma zapłatę według cen jednostkowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Kwota do zapłaty stanowić będzie iloczyn faktycznie dostarczonego kruszywa oraz ceny określonej w ust. 2 i Wynagrodzenie za 1 tonę, kruszywa, o którym mowa w 1 ust. 2 (CZĘŚĆ A) wynosi:.. zł kwota brutto (słownie brutto:..), w tym podatek VAT. zł kwota netto: zgodnie z ofertą Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie za 1 tonę, kruszywa, o którym mowa w 1 ust. 3 (CZĘŚĆ B) wynosi:.. zł kwota brutto (słownie brutto:..), w tym podatek VAT. zł kwota netto: zgodnie z ofertą Wykonawcy. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 jest rozumiane jako wynagrodzenie ryczałtowe, stałe nie podlegające zmianie lub waloryzacji. Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania niniejszej Umowy oraz obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i obowiązków określonych w niniejszej umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje w celu należytego wykonania niniejszej umowy.

3 5. Ustala się, że wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zł netto (słownie:..), plus podatek VAT w kwocie.. zł, co daje wynagrodzenie maksymalne brutto w kwocie.. zł (słownie:.). Wynagrodzenie maksymalne obejmuje wynagrodzenie za wykonanie maksymalnego możliwego zamówienia podstawowego oraz za wykonanie w całości zamówienia w ramach prawa opcji, w przypadku gdy Zamawiający skorzysta z niego w pełnym zakresie. 6. Strony dokonywać będą rozliczenia umowy na podstawie faktur częściowych, wystawionych zgodnie z ilościami i rodzajami zamówionego i dostarczonego przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury będą dokumenty WZ podpisane przez koordynatora. Dokumenty WZ stanowić będą załącznik do Faktury VAT. 7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni, od daty złożenia na dziennik Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT z załącznikami. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13, uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. I FPS 4/15 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14. W związku z powyższym Nabywcą będzie: Gmina Wiązowna ul. Lubelska Wiązowna NIP: Natomiast Odbiorcą faktury VAT będzie: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ul. Boryszewska Wiązowna 4 Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla właściwego wykonania umowy. 5 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu jednorazowo tj. od godz: 7:00 do 14:00 żądaną ilość kruszywa, tj. do 200 ton Jeżeli opóźnienie realizacji dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1000 zł (słownie:

4 jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku niemożliwości zrealizowania jednorazowej dostawy w ilości do 200 ton Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 3. Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej niezależnie od przyczyny opóźnienia wykonywania dostawy. 4. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15 % maksymalnej wartości zamówienia brutto, o której mowa w 3 ust W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczać kruszywo o parametrach przewidzianych w ofercie oraz zgodne z wymogami ochrony środowiska oraz Prawa Budowlanego. Wykonawca dostarczy świadectwo jakości przed pierwszą dostawą kruszywa. 2. Zamawiający dokona oceny jakości kruszywa dostarczonego przez Wykonawcę zamówienia na podstawie: 1) oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 2) dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wątpliwości co do jakości kruszywa. Zamawiający poniesie koszt badań w przypadku gdy wątpliwości okażą się niezasadne; 3) atestów, aprobaty technicznej, świadectwa jakości czy deklaracji zgodności z obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Kruszywo pochodzące z jednego źródła. 3. Jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 3 zostanie stwierdzone, iż przedmiot umowy jest niezgodny z normą dotyczącą kruszyw drogowych lub posiada parametry od niej odbiegające, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych dostaw materiałów na towar wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty stwierdzenia wady. Wszelkie koszty wymiany ponosi w całości Wykonawca. 4. Każdorazowo, w momencie dostawy poszczególnych partii kruszywa Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginał WZ czyli magazynowy dokument wydania zewnętrznego materiału z załączonym dokumentem wagowym potwierdzającym ilość dostarczonego materiału i Deklaracją zgodności kruszywa,

5 5. W przypadku braku zgodności kruszywa z SIWZ Zamawiający nie przyjmie kruszywa i przysługuje mu prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanej części umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy także w przypadkach gdy wykonawca nie realizuje dostaw w terminie określonym w 1 ust. 4. Prawo odstąpienia jest realizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, przez co rozumie się wystąpienie opóźnienia pierwszej i każdej kolejnej dostawy Zamawiający realizując niniejszą umowę korzysta prawa opcji, które zostanie uruchomione po ewentualnym wykorzystaniu ilości, o której mowa w 1 ust Zamawiający może zwiększyć wielkość zamówienia (zarówno część A i B) o 50% (prawo opcji). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. 4. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. 5. Rozliczenie nastąpi według faktycznej ilości zakupionego towaru po cenach jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy. 6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przewidziane niniejszą Umową prawo opcji i nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych prawem opcji lub złożenie zamówień w ramach prawa opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte prawem opcji ilości maksymalne, określone w ust Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 Ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień Umowy:

6 1) w zakresie wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia której zmiana dotyczy, w wysokości wynikającej ze zmienionej stawki podatku; 2) w zakresie wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 3. Katalog zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje powstania jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na te zmiany, w sytuacji gdy inicjatywa wprowadzenia zmian pochodzi od Wykonawcy. 4. Nie stanowią zmiany Umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Załączniki do niniejszej umowy (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, Oferta Wykonawcy) stanowią jej integralną część. 3. Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji. 4. Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 5. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.