UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy:

Transkrypt

1 UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Kopernika 36, Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , zwanym dalej Szpitalem Uniwersyteckim, reprezentowanym przez: p.o Dyrektora Marcina Jędrychowski przy kontrasygnacie Głównego Księgowego- Doroty Lechowicz a zwanym/ą dalej Wykonawcą reprezentowanym/ą przez:.. Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach projektu Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 12 Infrastruktura społeczna; Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata , ( Projekt ). Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz po przeprowadzeniu przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie postępowania ofertowego, Strony zgodnie postanawiają co następuje: Definicje Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Generalny Wykonawca konsorcjum Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & CO KG oraz Porr (Polska) S.A. Obiekt budynek szpitalny o zdolności usługowej 925 łóżek wraz z infrastrukturą, zlokalizowany w Krakowie przy ulicy Kostaneckiego i Jakubowskiego. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie, dostawa i montaż 1 sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarze 200x300 cm, wykonanej z PCV o grubości 10 mm z kompletem elementów montażowych, trawiona/grawerowana z wypełnieniem pełnobarwnym o treści 1

2 ustalonej przez Szpital Uniwersytecki, wykonanej wg wzoru zamieszczonego w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata dostępnej pod adresem internetowym: wizualnej-znaku-marki-fundusze-europejskie-i-znakow-programow-polityki-spojnosci-na-lata /, Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji dostępnym pod adresem internetowym: ( oraz Systemie Identyfikacji Wizualnej Małopolski dostępnym pod adresem internetowym: ( zwanej dalej tablicą. 2. Integralną część niniejszej umowy są następujące załączniki: a) nr 1 zawierający ofertę Wykonawcy, b) nr 2 zawierający ogłoszenie o zapytaniu ofertowym. 3. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na terenie budowy i w nieoddanym do użytkowania Obiekcie oraz akceptuje wszelkie ryzyka i konsekwencje z tym związane. 2 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego zlokalizowanej przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego tablicy stosownym transportem wraz z wyładunkiem i montażem w miejscu wskazanym przez pracownika Szpitala Uniwersyteckiego i w terminie wskazanym ust 2 niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu tablicy, o której mowa w 1 w terminie do dnia 9 stycznia 2019r. 3. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania tablicy, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia jej środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. 4. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się nie blokować dróg otaczających teren nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego oraz terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie zlokalizowanego przy ul. Wielickiej 265 w Krakowie. Szpital Uniwersytecki nie zapewnia miejsc postojowych dla pojazdów Wykonawcy, za wyjątkiem postoju pojazdów, którymi wykonywany jest transport tablicy, na czas jej wyładunku. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich przedstawicieli oraz osoby, z pomocą których wykonuje zobowiązanie, z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym wewnętrznymi regulacjami Szpitala Uniwersyteckiego oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych i powierzonych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 6. Wykonawca dokona uzgodnień co do terminu dostawy i montażu tablicy z Generalnym Wykonawcą i poinformuje Szpital Uniwersytecki o ich wyniku, drogą mailową na adres adiakow@su.krakow.pl. W przypadku gdy w wyniku tych uzgodnień, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, dochowanie terminu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie możliwe, stanowi to podstawę do zmiany umowy w formie określonej w 13. 2

3 7. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy i montażu tablicy, drogą mailową na adres adiakow@su.krakow.pl co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac montażowych. 8. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy w szczególności montaż tablicy nie będzie możliwy z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 2 dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich czynności w sposób zgodny z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3 Wartość umowy 1. Szpital Uniwersytecki zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za cały należycie wykonany przedmiot umowy w maksymalnej kwocie:.. zł brutto (słownie złotych:..). Kwota wynagrodzenia obejmuje w szczególności cenę tablicy, koszt transportu, wyładunku i montażu. 2. Podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy stanowi protokół zdawczo odbiorczy potwierdzający wykonanie tablicy zgodnie z treścią oferty i dokumentami określonymi w ust. 1 1 niniejszej umowy oraz montaż tablicy. 3. Zapłata za towar nastąpi na podstawie faktury zaakceptowanej przez Koordynatora Projektu Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu fakturę za realizację przedmiotu umowy w dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo obraz faktury w wersji elektronicznej (poczta elektroniczna adiakow@su.krakow.pl) w standardzie DATAFARM lub MALICKI/ lub PDF nie później niż w terminie 3 dni robocze od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 4. Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Szpitala Uniwersyteckiego. 5. Zapłata za realizację przedmiotu umowy zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Szpital Uniwersytecki. 6. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Szpitala Uniwersyteckiego. 7. W przypadku, gdy Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawcę łączy więcej niż jedna umowa, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur każdorazowo odrębnie dla każdej z umów, oznaczając właściwy numer umowy. 3

4 4 Odbiór przedmiotu umowy 1. Szpital Uniwersytecki dokona odbioru dostarczonej tablicy pod względem zgodności z umową w terminie 3 dni od daty jej montażu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego lub zgłosi w tym terminie stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy. 2. Wady przedmiotu umowy stwierdzone po terminie wskazanym w ust. 1 Szpital Uniwersytecki zgłosi niezwłocznie po ich wykryciu. 3. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonej tablicy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do ich zbadania i w przypadku potwierdzenia zarzutów, do naprawy lub wymiany reklamowanej tablicy na wolną od wad w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach. 5 Kary umowne 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Szpital Uniwersytecki ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy w razie niewykonania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10 % kwoty brutto, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy w razie nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania a terminie, o którym mowa w 2 ust. 2 niniejszej umowy. Kara umowna nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 5. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych. 6. Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawcę do pisemnego szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 7. Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Szpital Uniwersytecki do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego. 8. Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 9. Strony zgodnie ustalają, iż naliczane kary umowne podlegają sumowaniu. 4

5 6 Odstąpienie 1. Szpital Uniwersytecki zastrzega możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub części w przypadku nieuzyskania lub cofnięcia dofinansowania na realizację Projektu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie. Wykonawcy nie przysługuje w powyższym zakresie roszczenie odszkodowawcze, w tym roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na realizację przedmiotu umowy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Szpital Uniwersytecki może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 7 Zmiana wierzyciela Szpitala Uniwersyteckiego 1. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela (w szczególności zawierać umowy przelewu), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 8 Poufność 1. Wszelkie nie upublicznione dane udostępnione Wykonawcy przez Szpital Uniwersytecki są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Szpitala Uniwersyteckiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Szpitala Uniwersyteckiego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Szpitala Uniwersyteckiego. 3. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również: a) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy, b) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej 5

6 ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy są: a) po stronie Szpitala Uniwersyteckiego: Inspektor ds. Komunikacji i PR, nr tel , e- mail adiakow@su.krakow.pl, b) po stronie Wykonawcy Adresy do korespondencji 1. Strony ustalają, iż adresy do korespondencji podane w komparycji umowy są adresami do korespondencji ( składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy). 2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 12 Postanowienia końcowe Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy. 2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego. 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. SZPITAL UNIWERSYTECKI WYKONAWCA 6

7 7