INSTRUKCJA (SIWZ) dla Wykonawców dotycząca składania ofert na dostawę opalu - miału II A.

Transkrypt

1 Ostrów Wielkopolski, r. INSTRUKCJA (SIWZ) dla Wykonawców dotycząca składania ofert na dostawę opalu - miału II A. 1. Zamawiający: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka 57; tel ; tel./fax ; NIP ; REGON ; ozc@osw.pl działając w oparciu o art.138a ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 j.t. ze zm.) organizuje przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w OZC S.A. obowiązującym na mocy Zarządzenia nr 637/2005 Prezesa Zarządu, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego: Osoba do kontaktów: p. Jacek Biały. Pytania prosimy kierować w formie pisemnej, faxem lub em na adres: ozcjakosc@osw.pl 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: miał węglowy energetyczny sortyment M II A o parametrach w każdej dostawie (w stanie roboczym): typ.32: lub - wartość opalowa 22 tys. kj/kg - popiół do 18% - siarka do 0,8% - granulacja 0-20 mm - części lotne min. 32 % (wilgotność stanie analitycznym) - wilgotność do 14% - wartość opalowa 23 tys. kj/kg - popiół do 16% - siarka do 0,8% - granulacja 0-20 mm - części lotne min. 32 % (wilgotność stanie analitycznym) - wilgotność do 14% wydobyty na terenie Polski.

2 2. Wielkość i termin realizacji zamówienia Wielkość zamówienia wynosi: ton - możliwość zwiększenia dostaw o 3000 ton. Realizacja dostaw w terminie od r. do r. dla Elektrociepłowni Ostrów ; ton. Realizacja dostaw w terminie od r. do r. dla kotłowni w Kępnie. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie w okresie j.w. wg harmonogramu przedstawionego w poniższej tabeli w tys. ton. Rok 2013 lipiec sierpień wrzesień październik listopad EC Ostrów Kotłownia w Kępnie Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na dostawy tylko dla Elektrociepłowni Ostrów albo dla kotłowni w Kępnie. 3. Miejsce i sposób dostawy Dostawy opału mogą odbywać się transportem kolejowym lub samochodowym : ton loco Elektrociepłownia OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Grunwaldzka ton loco kotłownia w Kępnie ul. Wrocławska 7 4. Zawartość oferty Oferta musi zawierać jako elementy podlegające ocenie: - cenę - 100% zgodnie z załączonym wzorem druku ofertowego załącznik nr 1 Proszę podać cenę dla dwóch terminów płatności: 30 i 60 dni Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, złożonych przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu W przypadku konieczności wnoszenia przedpłat przez Zamawiającego, wymagane będzie od Oferenta zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, poręczenia bankowego, gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości odpowiadającej kwocie przedpłaty.

3 5. Wadium Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości zł. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr konta: PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Kaliszu z dopiskiem wadium do przetargu na dostawę opalu - miału II A" Zwrot wadium nastąpi, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą 2) zawarto umowę 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia Na pisemny wniosek wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od złożenia tego wniosku przez oferenta: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego oferta została odrzucona Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 6. Dokumenty - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Za aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - Bilans oraz rachunek zysków i start - za okres nie krótszy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw opalu w ciągu ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. - Oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do udziału w przetargu załącznik nr 2

4 - Oświadczenie o pochodzeniu węgla załącznik nr 3 - Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy załącznik nr 4 7. Termin związania złożoną ofertą Składający ofertę jest nią związany przez 90 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Termin i miejsce składania ofert Oferty należy złożyć pocztą lub osobiście w siedzibie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka 57 do dnia 21 maja 2013 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz

5 Załącznik nr 1 OFERTA CENOWA Do oferty na dostawę opalu - miału II A, wartość opalowa 22 tys. /23 tys.* kj/kg dla OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Nazwa Przedsiębiorstwa / firmy... Adres Przedsiębiorstwa / firmy... Numer telefonu... fax... Oferujemy wykonanie dostawy opalu zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą I. Cena netto za 1 tonę opału (bez transportu):... zł (słownie:... zł). II. Rodzaj transportu i cena netto za transport do: Rodzaj transportu:... - elektrociepłowni OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74 za 1 tonę opalu:......zł - kotłowni w Kępnie ul. Wrocławska 7 za 1 tonę opalu:...zł III. (I + II) Oferowana cena netto za 1 tonę opalu (z transportem): - elektrociepłownia OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74 :......zł - kotłownia w Kępnie ul. Wrocławska 7...zł IV. Należny podatek VAT: stawka podatku:... % Kwota podatku za 1 tonę opalu (III x stawka podatku): - elektrociepłownia OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74 :......zł - kotłownia w Kępnie ul. Wrocławska 7...zł V. (III + IV) Cena brutto za 1 tonę opalu (z transportem): - elektrociepłownia OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74 :......zł - kotłownia w Kępnie ul. Wrocławska 7...zł Termin płatności faktury: dni od daty dostawy opalu. UWAGA: 1. Proszę podać cenę dla dwóch terminów płatności: 30 i 60 dni 2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Oferenta. *niepotrzebne skreślić Imiona i nazwiska osób uprawnionych Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta do reprezentowania Oferenta

6 ... pieczęć firmowa Załącznik nr 1 Oświadczamy że: OŚWIADCZENIE 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia z przyczyn wymienionych w art.24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznymi podpisami świadomi odpowiedzialności karnej art. 233 Kodeksu karnego... (podpisy osoby/osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Miejscowość:...dnia r. niepotrzebne skreślić

7 Załącznik nr 3 Oświadczenie o pochodzeniu węgla... pieczęć firmowa OŚWIADCZENIE Oświadczamy że dostarczany węgiel będzie pochodził z wydobycia na terenie Polski i jesteśmy gotowi na każde żądanie Zamawiającego okazać dowody potwierdzające jego pochodzenie.... (podpisy osoby/osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Miejscowość:...dnia r.

8 Załącznik nr 4 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy... pieczęć firmowa OŚWIADCZENIE Oświadczamy, że: 1. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ; 2. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.... (podpisy osoby/osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Miejscowość:...dnia r.

9 Załącznik nr 5 - wzór UMOWA zawarta w dniu. roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy : Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS i kapitale zakładowym ,00 złotych, NIP: , zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez : 1. Zenona Musialskiego - Prezesa Zarządu 2. Alinę Tomaszewską - Członka Zarządu a zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez : o następującej treści : 1. Przedmiot umowy 1. Zamówienie, dla którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych bez względu na wartość zamówienia. 2. Kupujący zleca, a Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu miału energetycznego wydobytego na terenie Polski, sortyment MIIA, typ 32, zwanego dalej w umowie węglem, w ilości. ton, o parametrach jakościowych w każdej dostawie: - wartość opałowa w stanie roboczym min kj/kg - zawartość popiołu w stanie roboczym max 18% - zawartość siarki w stanie roboczym max 0,8% - zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym max 14% - części lotne w stanie analitycznym min. 32 % - granulacja 0-20 mm lub - wartość opałowa w stanie roboczym min kj/kg

10 - zawartość popiołu w stanie roboczym max 16% - zawartość siarki w stanie roboczym max 0,8% - zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym max 14% - części lotne w stanie analitycznym min. 32 % - granulacja 0-20 mm na plac składowy Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74 / kotłowni w Kępnie przy ul. Wrocławskiej Węgiel musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu oraz domieszek mułów i flotów. 4. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu zaopatrzenie w węgiel w okresie od 01 lipca 2013 r. do 30 listopada 2013 r. w sortymentach, klasach i ilościach zgodnie z harmonogramem dostaw, z możliwością zwiększenia przez kupującego ilości zamawianego opału o 3000 ton. 5. Planowany harmonogram miesięcznych dostaw węgla: Rok 2013 lipiec sierpień wrzesień październik listopad EC Ostrów Kotłownia w Kępnie Harmonogram dostaw może ulec zmianie w zależności od istniejących warunków atmosferycznych. 7. Kupujący zobowiązuje się do: - odbierania węgla zgodnie z harmonogramem dostaw, - terminowej zapłaty za odebrany od Sprzedawcy węgiel. 2 Okres obowiązywania umowy 1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2013 roku. 2. Kupujący przekaże sprzedawcy najpóżniej do dnia 30 listopada 2013 r. w formie pisemnej (w tym fax) informację o zwiększeniu zamówienia w ramach limitu określonego w 1 ust. 4 niniejszej umowy. W tym przypadku okres obowiązywania umowy ulega przedłużeniu do dnia zrealizowania dostawy zamówienia dodatkowego przy czym nie póżniej niż do dnia 31 stycznia 2014 r.

11 3 Warunki dostaw i odbioru węgla 1. Dostawy węgla następować będą transportem.. na plac Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74 / kotłowni w Kępnie przy ul. Wrocławskiej Sprzedawca na swój koszt prowadzi załadunek i rozładunek węgla, opłaca koszty transportu oraz wystawia niezbędne dokumenty przewozowe. 3. W okresie ujemnych temperatur Sprzedawca na swój koszt zobowiązuje się stosować środki przeciwko zamarzaniu węgla. 4. Pomiar ilości dostarczanego węgla odbywać się będzie podczas załadunku węgla na samochody i będzie sprawdzany u Kupującego. W przypadku rozbieżności decydujący charakter ma pomiar dokonany u Kupującego. 5. Kupujący potwierdza odbiór węgla od Sprzedawcy zgodnie z kwitem ważenia każdego samochodu, a data potwierdzenia odbioru jest chwilą wydania węgla. 6. Sprzedawca i Kupujący oświadczają, że ich urządzenia pomiarowe posiadają ważne świadectwa legalizacyjne. Dopuszcza się odchylenia ilości ważonego węgla nie większe niż dokładność urządzeń pomiarowych. 7. Przez partię węgla rozumie się dostawę samochodową dostarczoną w ciągu jednego dnia loco plac składowy OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74/ kotłowni w Kępnie przy ul. Wrocławskiej Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania w dniu dostawy kwitu wydania węgla, który powinien zawierać odbiorcę, dane kopalni, oznaczenie parametrów załadowanego węgla, datę dostawy węgla, wagę przed i po załadunku oraz wagę węgla, oznaczenie samochodu, nazwisko kierowcy. 4 Warunki cenowe 1. Rozliczenia za dostarczony węgiel wraz z transportem będą następowały loco plac składowy OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74 / kotłowni w Kępnie przy ul. Wrocławskiej 7. w cenie jednostkowej netto..zł za jedną tonę + należny podatek VAT 2. Wstrzymanie wysyłek węgla i nie zrealizowanie przez Sprzedawcę ilości wynikających z zamówienia może nastąpić w wyniku nie uregulowania należności za dostarczony węgiel zgodnie z ustalonym terminem płatności, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Kupującego. 5 Zasady i termin płatności 1. Podstawą dokonania zapłaty za dostarczony węgiel jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę. Sprzedawca wystawi odrębne faktury dla każdej partii węgla.

12 2. Zapłata za węgiel nastąpi przelewem na konto bankowe Sprzedawcy wskazane na fakturze VAT w terminie..30 albo 60 dni. od daty otrzymania faktury przez Kupującego 3. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Kupujący będzie obciążony ustawowymi odsetkami. 4. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu ze strony Kupującego. 5. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 6. Kupujący jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: Reklamacje ilościowe 1. Pomiar ilości wysyłanego węgla odbywa się na czystych, sprawnych, zalegalizowanych wagach kopalnianych przez uprawnionych wagowych, po uprzednim każdorazowym wytarowaniu przed załadunkiem. 2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamacje ilościową, przy zachowaniu następujących zasad: - Załatwiając reklamacje ilościowe należy badać wszystkie okoliczności, stanowiące przesłanki do ustalenia kto odpowiada za ubytek. - Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za stwierdzone u Kupującego braki ilościowe w przesyłkach węgla. a) Podstawą rozpoczęcia postępowania przy reklamacji ilościowej jest pismo Kupującego skierowane do Sprzedawcy wraz z dołączonym protokołem komisyjnym, b) Pisemna reklamacja ilościowa musi być przesłana niezwłocznie do Sprzedawcy jednak nie później niż 3 dni roboczych od daty otrzymania węgla. Za reklamację pisemną poczytuje się reklamację przesłaną faxem. W przypadku przesłania pisma reklamacyjnego po upływie 3 dni od daty otrzymania węgla reklamacja nie jest uwzględniana. Reklamowana partia węgla musi być przechowywana zgodnie z Polską Normą PN-G-07010:1994 c) Podstawą rozpatrzenia złożonej w terminie reklamacji ilościowej jest komisyjny protokół odbiorczy przesyłki, w którym stwierdza się: - datę jego sporządzenia - miejsce oraz formę stwierdzenia braków ilościowych - stan przesyłki 3. Po dokładnym rozpatrzeniu zasadności zgłoszonej reklamacji i akceptacji przez Sprzedawcę, Kupujący zostaje powiadomiony o sposobie jej załatwienia. 4. W przypadku uznania reklamacji ilościowej Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą.

13 7 Reklamacje jakościowe 1. Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej Kupującemu partii węgla w zakresie jego parametrów jakościowych, będą wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone przez Kupującego i Sprzedawcę. Badania te należy przeprowadzić zgodnie z Polskimi Normami w laboratorium akredytowanym. 2. Próbka kontrolna do analizy węgla będzie pobierana zgodnie z PN-90/G w każdym dniu dostawy w obecności przedstawiciela Sprzedawcy oraz Kupującego. Próbki będą trzy: jedna dla Sprzedawcy, druga dla Kupujący, trzecia rozjemcza. Trzecia próbka będzie plombowana wspólnie plombami Sprzedawcy i Kupującego. Przechowywana będzie we wskazanym miejscu na terenie Kupującego. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od udziału w poborze prób, obowiązująca będzie analiza z próbek pobranych przez Kupującego. 3. W przypadku stwierdzonych różnic w wynikach jakościowych, Kupujący w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania węgla składa reklamację pisemnie wraz z dołączonymi badaniami laboratoryjnymi. Za reklamację pisemną poczytuje się reklamację przesłaną faxem. 4. Sprzedawca powinien nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji (liczy się data wpływu pisma do siedziby Sprzedawcy) oświadczyć na piśmie czy reklamację uznaje czy też ją odrzuca w całości lub części. Sprzedawca jest zobowiązany uzasadnić odrzucenie reklamacji. W przypadku dokonania badania próbki przez Sprzedawcę w laboratorium nieakredytowanym badanie przeprowadzone przez Kupującego w laboratorium akredytowanym ma charakter ostateczny i rozstrzygający. 5. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, każda ze stron ma prawo zlecić analizę próbki rozjemczej w uzgodnionym przez Strony laboratorium. Wynik próbki rozjemczej rozstrzyga o wyniku reklamacji. 6. Koszt analizy wykonanej w laboratorium ponosi ta Strona, której wynik próbki laboratoryjnej rozpatrywanej partii dostawy różni się bardziej od wyniku przedstawionego przez niezależne laboratorium. 7. W przypadku dostarczenia partii węgla co do której stwierdzono utratę kaloryczności wynoszącą 1000 kj/kg lub więcej Sprzedawca odbierze na swój koszt i swoim staraniem wadliwą partię i dostarczy węgiel o kaloryczności zgodnej z umową lub naliczy bonifikatę w wysokości 30% ceny netto dostarczonej partii. W sytuacji gdy dostarczono partię węgla co do której stwierdzono utratę kaloryczności wynoszącą mniej niż 1000 kj/kg Sprzedawca naliczy bonifikatę w wysokości 10% ceny netto dostarczonej partii lub wyrówna kaloryczność do zgodnej z umową przy kolejnych dostawach. 8. W przypadku dostarczenia partii węgla co do której stwierdzono przekroczenie zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym Sprzedawca naliczy bonifikatę w wysokości 20 zł na tonie. 9. Sprzedawca po rozstrzygnięciu reklamacji wystawi fakturę korygującą VAT, uwzględniającą jej wynik. 10. Złożenie reklamacji jakościowych i ilościowych nie upoważnia Kupującego do

14 niedotrzymania terminów płatności. 8 Kary umowne 1. Strony będą stosować następujące kary umowne: a) Sprzedawca za odebranie przez Kupującego węgla w ilościach mniejszych od podanych w 1 ust. 2 zastosuje karę umowną w wysokości 20 % wartości nieodebranego węgla brutto ( tj. z podatkiem VAT). b) Kupujący za niedostarczenie przez Sprzedawcę ilości węgla wynikającej z umowy oraz uzgodnionych harmonogramów dostaw zastosuje karę umowną w wysokości 20 % wartości nie dostarczonego węgla brutto ( tj. z podatkiem VAT) 2. W okresie realizacji umowy Kupującemu w przypadku 2-krotnego stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego węgla w tym również dostaw miału wydobytego poza terenem Polski przysługuje prawo odstąpienia od umowy za jednoczesną zapłatą przez Sprzedawcę kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto ( tj. z podatkiem VAT). 3. Każda Strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody. 4. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych oraz ustawowych odsetek. 5. Każda Strona może uwolnić się od kary umownej lub odszkodowania uzupełniającego jeżeli wykaże, że przyczyną było działanie siły wyższej 6. Prawo własności i ryzyko straty lub szkody przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego w momencie przybycia transportu na plac składowy OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74 / kotłowni w Kępnie przy ul. Wrocławskiej 7 9 Siła wyższa 1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: - klęski żywiołowe, np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp. - akty władzy państwowej, np.: stan wojenny, stan wyjątkowy, - zmiana warunków górniczych wynikających z katastrof np.: pożar, zawał.

15 2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach. 3. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. 4. Jeżeli okoliczność siły wyższej trwa dłużej niż 7 dni druga strona może odstąpić od dostaw lub odbioru węgla w tym okresie i zaspokoić swoje potrzeby z innych dostępnych źródeł. 10 Zmiana umowy Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnego aneksu przez obie strony pod rygorem nieważności. 11 Rozstrzyganie sporów Wszelkie strony powstałe między stronami na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Kupującego. 12 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Sprzedawca Kupujący