UMOWA NR AD

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr WR.BT UMOWA NR AD dot. Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska. Cz. I. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Parku przy ul. Kopernika. Cz. II. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie przy Obwodnicy Wschodniej, na terenie przy Ogródku Jordanowskim i przy zbiorniku wodnym "Rutki" Zawarta w dniu... w Płońsku pomiędzy: Gminą Miasto Płońsk z siedzibą w Płońsku, przy ul. Płockiej 39 reprezentowaną przez: Andrzeja Pietrasika Burmistrza Miasta Płońsk, zwanym dalej Zleceniodawcą REGON: NIP: przy kontrasygnacie: Janiny Lusawa Skarbnika Miasta, a:. REGON: NIP:... zwanym dalej Zleceniobiorcą. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr WR.BT w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro na: Pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska. Cz. I. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Parku przy ul. Kopernika. Cz. II. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie przy Obwodnicy Wschodniej, na terenie przy Ogródku Jordanowskim i przy zbiorniku wodnym "Rutki" została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na: Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska. Cz. I. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Parku przy ul. Kopernika. Cz. II. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie przy Obwodnicy Wschodniej, na terenie przy Ogródku Jordanowskim i przy zbiorniku wodnym "Rutki"

2 Zakres robót budowlanych: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych: - w Parku przy ul. Kopernika - na terenie przy Obwodnicy Wschodniej - na terenie przy Ogródku Jordanowskim i przy zbiorniku wodnym Rutki Budowa ścieżek pieszo-rowerowych jest jednym z elementów zadania inwestycyjnego na którego realizację Gmina Miasto Płońsk podpisała umowę Nr RPMA /13-00 o dofinansowanie projektu Zwiększenie Atrakcyjności Turystycznej Płońska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2: Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Strony zgodnie ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010 nr 243 poz z późn. zm.) w szczególności: 1) w okresie realizacji inwestycji do Wykonawcy niniejszego zamówienia, jako Inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie w szczególności należało: a) reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową (projektem) i pozwoleniem na realizację inwestycji, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych, e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót, wynikających z obowiązującego harmonogramu oraz terminowość ich wykonania, f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości). W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek bieżącego zapoznania się z dokonanymi wpisami w dzienniku budowy i ustosunkowania się do nich, g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz stwierdzonych i usuniętych wad, a także kontrolowanie rozliczeń robót, h) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii wraz z akceptacją autora projektu budowlanego, i) udział w naradach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania, a także w komisjach dokonujących odbiorów robót, j) branie udziału w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy i instytucje

3 a w szczególności w kontroli przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany, k) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, normami europejskimi, europejskimi zezwoleniami technicznymi) dotyczących materiałów budowlanych. Dokonywanie oceny materiałów i wyrobów na placu budowy przed ich wbudowaniem w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału/wyrobu z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie, l) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - Inspektor nadzoru inwestorskiego zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi realizacji zamówienia, m) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót, dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, n) rozpoczęcie oraz odbiór prac zanikających należy udokumentować w postaci materiału fotograficznego, o) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiąganych efektów rzeczowych i finansowych, p) przygotowanie i sprawdzanie dokumentów niezbędnych do rozliczania robót (w szczególności dotyczących rozliczeń z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych), q) ścisła współpraca z projektantem w zakresie wyjaśnień i rozwiązywania problemów i wątpliwości związanych z projektem technicznym i zawartych w nim rozwiązań, r) udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia, s) dostarczenie Inwestorowi do 10 dnia każdego miesiąca pisemnych i elektronicznych miesięcznych sprawozdań. Dokument winien zawierać opis wszystkich problemów bieżących dot. wykonywanych, robót, przewidywane terminy zakończenia poszczególnych prac, dokumentacje fotograficzną (elementów wykonywanych bądź też ulegających zakryciu, jak i też już wykonanych) z datą

4 i opisem. Jeżeli 10 dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to sprawozdanie należy dostarczyć w następnym dniu roboczym, t) kontrola zgodności prowadzonych robót budowlanych z obowiązującymi dla przedsięwzięcia decyzjami administracyjnymi oraz innymi uzgodnieniami, u) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP, v) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP, w) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych przez wykonawcę, x) stwierdzenie i poświadczenie terminu zakończenia robót, y) inne zadania wynikające z przepisów prawa. 2) W trakcie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane Wykonawca niniejszego zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do: a) Dokonywania systematycznych przeglądów zrealizowanych robót co 12 m-cy, b) Zbierania zgłoszeń dotyczących ujawnionych wad i ustalanie terminów ich usuwania, c) Nadzorowania realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, d) Oceny wykonanych robót w okresie gwarancyjnym, e) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjny, f) Realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem nadzoru, oraz warunkami realizacji i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. 4. W imieniu Wykonawcy nadzór inwestorski pełnił(a) będzie Pan/Pani... Nr upr. bud Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego jako Inwestora nadzorowanej budowy w ramach umowy zawartej z Wykonawcą budowy o wykonanie robót budowlanych wymienionych w 1 niniejszej umowy Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru ustala się w wysokości:.. zł brutto (słownie brutto:... złotych) i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 2. Powyższa wartość zawiera wszystkie narzuty i podatki stanowi wynagrodzenie brutto za nadzorowaną inwestycję (nie będzie podwyższana o podatek i inne pochodne). 3. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty należności za wykonane prace proporcjonalnie do wysokości wykonanych i zapłaconych faktur Wykonawcy robót budowlanych. 4. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 5. Płatności będą przekazywane na konto Wykonawcy: Bank..., Nr konta Za zwłokę w zapłacie faktur będą naliczane odsetki ustawowe Nadzory określone w umowie zostaną zrealizowane w terminie: rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy zakończenie: z dniem zakończenia robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót r.) oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót

5 budowlanych. 2. Wymagana minimalna ilość wizyt na budowach 1 raz w tygodniu w okresie wykonywania robót oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, najpóźniej w terminie jednego dnia od powiadomienia, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 3. Trzykrotna, nieuzgodniona z Zamawiającym, nieobecność inspektora nadzoru na budowie, wynikająca z powyższego zakresu, skutkować będzie rozwiązaniem umowy o nadzór inwestorski z przyczyn Wykonawcy. 4 Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z materiałami przetargowymi W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Ponadto wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia przez każdą ze stron. 5. Strony dopuszczają zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych w następujących przypadkach: a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) zmiany w zakresie płatności dotyczące terminów lub źródła finansowania Zamawiającego. c) zmiany rachunku bankowego strony umowy; d) zmiany dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia konieczności jej zmiany m.in. w zakresie aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, z powodu wad ukrytych, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również polegających na niezgodności z przepisami prawa. e) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie rzeczowym, finansowym. 1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 6

6 niezależnych od Zamawiającego. 2. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 3. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd. 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 2. Załącznik: 1) Oferta Wykonawcy. 8 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA