zwanym dalej Wykonawcą"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMOWA NR... WZÓR Zawarta w dniu r..w Rzeszowie, pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, Rzeszów, NIP: , reprezentowaną przez Pana Tadeusza Ferenca - Prezydenta Miasta Rzeszowa, zwaną dalej Zamawiającym, a... zwanym dalej Wykonawcą" Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na realizację zadania inwestycyjnego: Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10, zadania przewidzianego do realizacji w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji, przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanych z NFOŚiGW, zawarta została umowa o następującej treści: 1 1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w/w zadanie inwestycyjne w zakresie wykonania robót budowlano montażowych, polegające na wykonaniu elewacji budynku szkoły wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia i pozwolenie na budowę DECYZJA Nr : AR.I /82/864/09 z dnia 17 listopada 2009 roku. 3. Na przedmiotowy zakres prac Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo -finansowy, uwzględniający środki finansowe określone w budżecie Zamawiającego na dany rok. 4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostało ujęte w Uchwale Rady Miasta Rzeszowa Nr VII / 95 / 2011 z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata Dział 801, Rozdz Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 10 sierpnia 2012 roku. 2. Na podstawie niniejszej umowy suma faktur przejściowych w 2011 roku nie przekroczy kwoty ,21 zł (brutto wraz z podatkiem VAT) zł. 3. W przypadku zabezpieczenia w budżecie Gminy środków finansowych w 2011 roku na całość zadania lub na zwiększony zakres robót, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów pośrednich wykonania przedmiotu umowy, podanych w harmonogramie rzeczowo finansowym lub skrócenie terminu końcowego wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1, 4. Wykonawca wyraża zgodę na okoliczność podaną w ust 3, pod warunkiem doręczenia Wykonawcy pisemnego powiadomienia o skróceniu terminu, nie później niż 3 miesiące przed proponowanym przez Zamawiającego terminem skrócenia wykonania przedmiotu umowy.

2 3 1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej. 2. Ustalona wysokość wynagrodzenia jest niezmienna przez cały czas trwania umowy, które wynosi bez podatku od towarów i usług VAT (netto)...zł, (brutto)...zł, słownie: W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT ) wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 4. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej, w oparciu o przedłożony do umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który jest załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Faktury przejściowe wystawiane będą w oparciu o podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, protokoły odbioru wykonanych robót. 3. Faktury przejściowe mogą być wystawiane częściej niż jeden raz w miesiącu i wystawiane będą tylko do górnej granicy kwoty ustalonej w budżecie Gminy na każdy rok kalendarzowy. 4. Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego robót, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i protokół odbioru wykonanych robót. 5. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 6. Termin płatności faktur wynosi do 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót. 7. Faktura przejściowa może być wystawiona do 90% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w par 3 ust Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej. 9. Każda z faktur zostanie wystawiona na Gminę Miasto Rzeszów-Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Rynek 1, NIP: Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu umowy.

3 6 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej, dziennika budowy, pozwolenia na budowę, 2) dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi, w szczególności z prawem budowlanym i ustawą prawo zamówień publicznych prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obwiązującymi przepisami. 2) usunięcie poza plac budowy materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ponoszenie odpowiedzialności za powyższe działania, 3) przetransportowanie materiałów rozbiórki i demontażu do punktu skupu surowców wtórnych (np. elementów stalowych, metalowych żeliwnych np. ościeżnic stalowych, krat, obróbek blacharskich, balustrad itp.) i przekazanie przelewem, na konto Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I Odział w Rzeszowie nr: należności uzyskanej ze sprzedaży tych materiałów. 4) poinformowanie Zamawiającego o okolicznościach wynikających z 11 ust.3 umowy, o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie. 3. Wykonawca zobowiązuje się: 1) do urządzenia i zagospodarowania placu budowy i terenu robót, 2) strzec mienia znajdującego się na terenie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób trzecich, 3) do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane, 4) do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów Nadzoru na podstawie wpisu do dziennika budowy, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Potwierdzeniem odbioru będzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. 3. Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli taka została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 2) dziennik budowy, 3) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 4)rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz ewentualne protokoły odbioru robót,

4 5) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przedłożone na piśmie przed odbiorem końcowym. 4. Z ramienia Wykonawcy kierownikiem budowy będzie:...., 5. Z ramienia Zamawiającego inspektorem nadzoru będzie:..., 6. Zmiana osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 4 i 5 nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności oraz prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru końcowego. 2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego. 3.Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Potwierdzeniem odbioru końcowego będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 4. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy rękojmi, licząc od daty odbioru końcowego. 5. W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania 36 miesięcznej rękojmi Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usuwania w ciągu pięciu dni od daty powiadomienia (pisemnego lub faksem) przez Zamawiającego i dokona ich usunięcia nie później niż w ciągu 14 dni od przekazania informacji Wykonawcy o wystąpieniu usterek. 6. Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi przegląd mający na celu ustalenie stanu robót. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym przeglądzie z kilkudniowym wyprzedzeniem Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w dniu zawarcia umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto tj. zł w formie określonej art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy, jako należycie wykonanego, za który uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego. 9.Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30% nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.2, z wyjątkiem przyczyn określonych w art. 145 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 3. Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.2 za każdy dzień zwłoki. 4. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.2 za każdy dzień zwłoki. 5. Suma kar umownych nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia, o którym mowa

5 w 3 ust.2. 6.W razie powstania szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 7.Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia Wykonawcy 8.Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po złożeniu stosownego oświadczenia. 9.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zaistnienia przyczyny zwłoki, pisemnego, informowania Zamawiającego o przewidywanej zwłoce w realizacji przedmiotu umowy. 10. Za zwłokę w przekazaniu placu budowy w terminie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania, 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 20% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.2 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych robót. 3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie. 4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 5.W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do: 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, 2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zapisu, o którym mowa w 7 ust. 4 i Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji inwestycji w przypadku zabezpieczenia w budżecie Gminy środków finansowych w 2011 r. o, których mowa w 2 ust 3 oraz z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się wcześniej przewidzieć w następujących okolicznościach: 1) spowodowanej warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych w szczególności: klęski żywiołowej, wcześniejszych niż powszechnie przyjęte w naszym klimacie opadów śniegu i wystąpienie niskich temperatur, długotrwałych opadów deszczu itp., 2) spowodowanej warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbioru robót, 3) będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

6 4) gdy zajdzie utrudnienie, w czasie roku szkolnego z terminowym udostępnieniem placu budowy w obiekcie czynnym przez Dyrekcję Gimnazjum Nr 10, 5) wstrzymania robót ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie były wcześniej przewidziane do wykonania, a są niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową, a czas ich wykonania będzie miał wpływ na termin wykonania robót objętych umową, 6) w szczególności dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji gdy czas oczekiwania na uzyskanie decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień itp. jest dłuższy niż wynika z przepisów prawa i będzie miało to istotny wpływ na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 13 Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić wyłącznie w sytuacjach określonych w umowie i w SIWZ. 14 Na okres realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca dokona na swój koszt ubezpieczenia robót budowlano-montażowych od wszelkich ryzyk i OC osób trzecich. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 16 Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy w Rzeszowie. 17 Integralną częścią umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy, oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy. 18 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: