UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/

Transkrypt

1 UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ Zał. nr 6 Zawarta w dniu... w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. a z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, Pruszków, ul. Stefana Bryły 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy ,00 PLN wpłacony w całości, reprezentowaną przez: Władysława Kąckiego - Prezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, zwane dalej Stronami Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr MZO/23/2016 na: Zagospodarowanie odpadów tj. odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) MZO w Pruszkowie, Sp. z o.o. przy ul. St. Bryły 6, Pruszków, poprzez ich przetwarzanie., od Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 831 i 996). 2. Zagospodarowanie odpadów tj. odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) MZO w Pruszkowie, Sp. z o.o. przy ul. St. Bryły 6, Pruszków, poprzez ich przetwarzanie; zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U poz. 1277) zakazane jest składowanie na składowisku odpadów o kodzie , których ciepło spalania

2 przekracza 6MJ/kg suchej masy. Planowana ilość odpadów będących przedmiotem zamówienia nie przekroczy Mg w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 3. Minimalna ilość odpadów jaką zamawiający przeznaczy do zagospodarowania wykonawcy w okresie trwania 12 miesięcznej umowy to Mg. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający zapłaci za wykonanie usług cenę: Cena netto za 1 Mg Ilość Mg Cena ogółem netto Cena ogółem brutto Całkowita cena netto dostawy całego przedmiotu zamówienia wynosi:... zł. (Słownie:... 3.Całkowita cena brutto dostawy całego przedmiotu zamówienia wynosi:... zł. (Słownie:....) 4. Podana całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wartość całego przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty jego przetworzenia 5. Wykonawca oświadcza, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie zakładu prowadzonego przez Zamawiającego pod adresem: Pruszków ul. Stefana Bryły 6, Pruszków. 2. Odpady będą odbierane transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia Odpadów po uzgodnieniu z Zamawiającym, w sposób ciągły, od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt, przez całą dobę. 4. Ważenie odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie dokumentowane kwitem wagowym potwierdzonym przez Wykonawcę i Przewoźnika; na podstawie kwitu wagowego Zamawiający wystawiał będzie kartę przekazania odpadu, którą potwierdzi Wykonawca w ciągu 7 dni. Dokumenty te stanowić będą podstawę do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3 5. W chwili przekazania Odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzi ryzyko utraty w trakcie ich rozładunku, magazynowania i przetwarzania - oraz za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 6. Odbiór odpadów będzie odbywać na podstawie zamówień jednostkowych złożonych przez Zamawiającego i dostarczonych Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu podpisanej zbiorczej karty przekazania odpadu [KPO], obejmującą Odpady przekazane przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia mu jej przez Zamawiającego.. 2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy decyzji w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie , a w razie ich zmiany - do przedkładania Zamawiającemu do wglądu kopii zmienionych decyzji w terminie 7 dni od dnia ich wydania. 3. Wykonawca zobowiązany będzie po upływie 3 miesięcy wykonania usługi do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów potwierdzających końcowe przetworzenie zagospodarowanego odpadu, przyjętego od Zamawiającego. Dokument ten wystawiony powinien być zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca. Umowę zawiera się na okres: od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r Wykonawca gwarantuje wykonanie w/w usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Szczegółowy termin planowanego odbierania Odpadów objętych zamówieniem, określający dzień i godzinę, strony ustalą drogą elektroniczną. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania wcześniej ustalonego terminu odbiorów odpadów z przyczyn technicznych bądź technologicznych wynikających z toku prowadzonej działalności. 4. Wykonawca w czasie odbioru Odpadów na terenie zakładu Zamawiającego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż., organizacji ruchu regulaminów obowiązujących na jego terenie. 5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzania przyjętych odpadów w sposób inny niż składowanie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów po uprzednim zgłoszeniu od Zamawiającego w ciągu 24 godzin, od momentu zgłoszenia odbioru odpadów Podstawą do obciążenia Zamawiającego i wystawienia faktury będzie ilość Odpadów ustalona na podstawie kwitu wagowego z wagi posiadającej legalizację, znajdującej się w siedzibie Zamawiającego oraz potwierdzona kartą przekazania odpadu. 2. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna przez Zamawiającego w okresach miesięcznych, przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4 7 Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych od strony Zamawiającego wyznacza się p. Agnieszkę Waleniak, tel. kom Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych od strony Wykonawcy wyznacza się Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w 1 tj. kwotę...zł słownie:...złotych) w formie:... (np. pieniądza, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane w wysokości 70% wartości zabezpieczenia, a pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 4. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin wygaśnięcia dokumentu musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden sposób ograniczać możliwość realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego na zasadach jak dla zabezpieczenia złożonego w pieniądzu. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza kwota o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na konto Bank BPH i zwrócona na konto wskazane przez Wykonawcę wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową. 10 W przypadku powtarzającego się, nienależytego, wypełniania swoich obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 2). Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 3) W przypadku nieprzyjęcia odpadów przez Wykonawcę zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem dostarczenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu za dostarczone Odpady z wyłączeniem przypadku awarii i siły wyższej. 4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienia w płatności zgodnie z ustawowymi odsetkami.

5 12 1. Wszystkie sprawy sporne wynikające z umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd właściwy Zamawiającemu. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 13 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: