UMOWA nr /2016. Zwaną/-ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

Transkrypt

1 UMOWA nr /2016 Dostawa rur staro-użytecznych dla zadania pn. Przystosowanie składowiska odpadów paleniskowych Zwałowisko do III etapu eksploatacji. zawarta w dniu.., w Rogowcu koło Bełchatowa, pomiędzy: ELMEN Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 8, Rogowiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: Kapitał zakładowy: ,00 zł; NIP: , REGON: zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Arkadiusza Gaika a ( ) Zwaną/-ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ( ) Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż od dat powołanych powyżej dokumentów do chwili podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w sposobach ich reprezentacji, które mogły mieć jakikolwiek wpływ na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań. 1. Struktura Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część stanowią następujące załączniki: 1.1. Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy Załącznik nr 2: Ramowe zasady organizacji prac wykonywanych na terenie oddziału Elektrownia Bełchatów spółki PGE Górnictwo i Energetyka konwencjonalna S.A. przez pracowników firm zewnętrznych Załącznik nr 3: Inne ( ) 1 2. W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów, o których mowa w ust. 1, postanowienia te będą stosowane i interpretowane według powyższego porządku. 3. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią załączników pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 2. Przedmiot Umowy 1. Przedmiot Umowy obejmuje sukcesywną dostawę rur staro-użytecznych o średnicy min. 457 mm, max. 502 mm, na teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (Zwałowisko, okolice wieś Piaski składowisko popiołów Grzymalin), w tym w szczególności dostawę: 1.1 Rur o średnicy 457 mm, o właściwościach: grubość ścianki min. 8 mm, w ilości do metrów bieżących, wykonana ze stali P355N, rury powinny zawierać szew spiralny, rury powinny być dostarczane w odcinkach od metrów bieżących; 1.2 Rur o średnicy mm, o właściwościach: grubość ścianki min. 8 mm, max. 12 mm, w ilości do metrów bieżących, wykonana ze stali S235JR, rury powinny zawierać szew wzdłużny bądź powinny być bezszwowe, rury powinny być dostarczane w odcinkach od metrów bieżących; 1.3 Rur o średnicy 219 mm, o właściwościach: grubość ścianki 8 mm, w ilości do 140 metrów bieżących, wykonana ze stali S235JR, rury powinny zawierać szew wzdłużny bądź powinny być bezszwowe; rury powinny być dostarczane w odcinkach od 8-12 metrów bieżących; 1 W przypadku, gdy w trakcie postępowania zakupowego wyniknie potrzeba dołączenia innego załącznika do umowy. Strona 1 z 8

2 2. Zamawiający oczekuje, aby istniejąca powłoka malarska zabezpieczająca rury umożliwiała renowację rur poprzez położenie kolejnych warstw, do czego zobowiązuje się Wykonawca. Zamawiający dopuszcza uszkodzenie starej powłoki malarskiej spowodowane zardzewieniem wg PN-EN ISO o stopniu do Ri4. Stanowisko kosztów: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw z zamówionej pozycji o nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb, bez konieczności podpisywania przez strony aneksu do Umowy. 5. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym w 2 ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3 i ust. 2 niniejszej Umowy, w szczególności będzie posiadał wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z założeniami/specyfikacjami/ustaleniami technicznymi oraz przed złożeniem Oferty uznał je za wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości stanu danej partii materiału, tj. rur staro-użytecznych pod względem spełniania wymagań określonych w 2 ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3 i ust. 2 niniejszej Umowy, przed jego dostawą na miejsce realizacji Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 3. Termin i miejsce wykonywania Umowy 1. Przedmiot Umowy będzie wykonywany od dnia zawarcia Umowy do dnia r., w tym: 1.1 Dostawy będą realizowane sukcesywnie, wg zapotrzebowania Zamawiającego, w terminie każdorazowo przez niego wskazanym w zgłoszeniu wysłanym do Wykonawcy pocztą elektroniczną lub poprzez zgłoszenie telefoniczne potwierdzone niezwłocznie przez Zamawiającego, pocztą elektroniczną bądź na piśmie. 1.2 Dostawy będą realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku do godz. 12: W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy całkowicie lub w terminie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie po jej wystąpieniu. W takim przypadku Strony mogą uzgodnić, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania tych przeszkód lub ich bezpośrednich następstw. Obowiązek powiadomienia o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie po jej ustąpieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia konieczności zapłaty kar umownych. 3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Zwałowisko, okolice wieś Piaski składowisko popiołów Grzymalin. 4. Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z najnowszą wiedzą i metodyką wymaganą od podmiotów profesjonalnie świadczących Usługi, postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami. 2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy (Personel Wykonawcy). Personel ten Wykonawca zatrudniać będzie w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego, przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiązku Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości zł (pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 4. Wykonawca zobowiązuje się, iż postanowienie dotyczące zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie wprowadzone również do umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami (jeśli dotyczy). 5. Zamawiający ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy: imię i nazwisko: Tomasz Mielczarek, tel Wykonawca ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy: Strona 2 z 8

3 imię i nazwisko:..., tel.. 7. Zmiany osób pełniących funkcje Przedstawicieli ze strony Stron Umowy, nie wymagają aneksu do Umowy. Powyższe zmiany wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy. 8. Wykonawca nie jest upoważniony do zawierania Umów lub zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 9. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany uwzględnić wskazówki Zamawiającego, a jeżeli miałoby to wpływ na koszty realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiązane są do renegocjacji Umowy. 5. Poufność 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego, Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ze względu na sprawowany nadzór właścicielski. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym ustępie. 2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 3. Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub gdy jest to potrzebne dla właściwej eksploatacji, remontu lub modernizacji urządzeń Zamawiającego. 4. Z zastrzeżeniem ust. 1-3, żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej Strony żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do celów innych niż realizacja Umowy. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może wykorzystać jakichkolwiek danych dotyczących Zamawiającego dla innych celów, niż związanych bezpośrednio z realizacją Umowy, dotyczy to w szczególności stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeń, programów i planów remontowych oraz inwestycyjnych jak również wszelkich danych finansowo księgowych i bilansowych Zamawiającego. 6. Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony materiały, dane i dokumentację, posiadane przez Zamawiającego, uznane przez Strony za niezbędne do realizacji Umowy. 2. Zamawiający będzie udzielał na bieżąco niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień oraz przekazywał niezbędne informacje, o ile Wykonawca wystąpi do niego z takim żądaniem. Realizacja tego postanowienia nie stanowi przesłanki do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy. 3. Zamawiający udzieli pomocy Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 7. Procedury Odbioru 1. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia do czasu podpisania dokumentu WZ. 2. Wraz z każdą dostawą Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 2.1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie Przedmiotu Umowy do obrotu na terenie RP; 2.2. Dokumenty jakościowe, w szczególności Deklaracje zgodności, protokoły z badań grubości ścian rur potwierdzone przez Kontrolera Jakości. Strona 3 z 8

4 3. Każdy dokument WZ będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego), po stwierdzeniu, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada wymogom Umowy i przepisom prawa, jest sprawny i wolny od wad. 4. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, w tym w szczególności brak dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 powyżej, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 4.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek. W przypadku odmowy podpisania dokumentu WZ przez Zamawiającego przekaże on Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady, wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie, co nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w 12 ust. 1 pkt 1.3; 4.2. W przypadku, gdy wady polegają jedynie na braku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1 i 2.2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może dokonać odbioru dostarczonego Przedmiotu Umowy z wyznaczeniem Wykonawcy odpowiedniego czasu na dostarczenie brakującej dokumentacji, pod rygorem ostatecznej odmowy podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy lub skorzystania z uprawnienia do naliczenia kar umownych, o których mowa w 12 ust. 1 pkt 1.3 Umowy. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę brakującej dokumentacji w wyznaczonym terminie, dokument WZ traktuje się za podpisany z chwilą odbioru dostarczonego Przedmiotu Umowy; 4.3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego; 4.4. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 5. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie Przedmiotu Umowy podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem pkt 4.2 powyżej. 8. Wynagrodzenie umowne 1. Wynagrodzenie netto (bez VAT) za zrealizowanie Przedmiotu Umowy liczone na bazie DDP (teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Zwałowisko, okolice wieś Piaski składowisko popiołów Grzymalin) wg formuły Incoterms 2010 (wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) nie przekroczy kwoty,00 zł (słownie złotych:..). 2. Ceny jednostkowe netto (bez VAT) podane w załączniku nr 1 do Umowy, są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy. 3. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu dokonania dostawy przepisami. 4. Jeżeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, całkowite wynagrodzenie wykonawcy o którym mowa w ust. 3 ulegnie obniżeniu o kwotę podatku od towarów i usług, którą Zamawiający obowiązany jest rozliczyć zamiast Wykonawcy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. 5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powiększone o należny podatek VAT, z zastrzeżeniem ust. 4, stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, koszty transportu itp. 6. Niewykorzystana na realizację Przedmiotu Umowy kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania dostawy i nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną kwotę określoną w ust Płatności 1. Płatności będą dokonywane w walucie polskiej nie częściej niż raz w miesiącu, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. 2. Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do faktury VAT powinien być dołączony dokument WZ. 3. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności prawidłową nazwę i adres oraz wskazanie numeru Umowy. W przypadku braku numeru Umowy, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy. Strona 4 z 8

5 4. Fakturę VAT uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej dostarczenia do ELMEN Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 8, Rogowiec, p. nr Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: i upoważnia Wykonawcę do wystawiania zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy. 6. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony dokument WZ. Faktura zostanie wystawiona w terminie 3 dni od dnia podpisania przez Strony dokumentu WZ. 7. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo wystawionej faktury, za które to opóźnienie nie przysługują Wykonawcy odsetki. 8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 10. Gwarancje 1. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca, udziela gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego, tj. ostatniej dostawy przedmiotu Umowy. Udzielenie gwarancji oznacza, że Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w 2 ust. 1, w tym pkt 1.1, 1.2 i 1.3 i ust. 2, w przypadku ujawnienia się wady w przedmiocie Umowy Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność określoną w Umowie i w przepisach prawa z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Wykonawca udziela gwarancji w ramach niniejszej Umowy i na warunkach określonych w postanowieniach poniżej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pisemnego powiadomienia go o ujawnieniu usterek lub wad, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt i ryzyko usunięcia wad Przedmiotu Umowy, ujawnionych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub do wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy, na wolny od wad, odpowiadający wymaganiom Umowy i przepisom prawa w tym zakresie obowiązującym. 4. Wady i usterki wynikłe w trakcie trwania gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie. 5. Zgłoszenie wady (lub innej nieprawidłowości) przedmiotu Umowy dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Postanowienia 14 ust. 1 i 2 nie stosuje się. Za datę doręczenia zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem. 6. Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności w celu usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, albo nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego. 7. W przypadku usunięcia wad Przedmiotu Umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jej dokonywania. 8. Jeżeli Wykonawca nie wypełni swoich obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo, niezależnie od naliczenia kary umownej, bez upoważnienia sądowego naprawić ją samodzielnie lub zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na wypełnienie przedmiotowych zobowiązań. 11. Przeniesienie praw lub obowiązków 1. Zamawiający może dokonać cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia długu na spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 2. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze przeniesienia długu na inny podmiot niż wskazany w ust. 1 co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem. Strona 5 z 8

6 3. Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie długu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Wykonawcę, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu. 4. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 12. Odpowiedzialność 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 1.1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w 8 ust. 1 Umowy; 1.2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w 8 ust. 1 Umowy; 1.3. Z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu Umowy określonego w 3 ust. 1 niniejszej Umowy i/lub terminów każdorazowo przez Zamawiającego wskazywanych w zgłoszeniu jak w 3 ust. 1 pkt 1.1. Umowy, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: w wysokości 8 % wartości wynagrodzenia netto, określonego w 8 ust. 1 niniejszej Umowy za pierwszy dzień opóźnienia, a począwszy od drugiego dnia opóźnienia w wysokości po 0,5 % wartości wynagrodzenia netto, określonego w 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 1.4. Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi po 0,2% wynagrodzenia umownego netto, określonego w 8 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad; 1.5. Z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę, w tym w szczególności dostarczenia przedmiotu Umowy niezgodnego z 2 ust. 1; pkt 1.1, pkt 1.2, pkt 1.3, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w 8 ust. 1 niniejszej Umowy; 1.6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Personelu Wykonawcy w sposób nielegalny Zamawiający może naliczyć mu karę umowną w wysokości zł za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego zatrudnienia; Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Umowy nie może wynosić więcej niż 20% wartości Umowy netto. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji i rozwiązania Umowy nie może wynosić więcej niż 30% wartości Umowy netto. Ograniczenia te nie dotyczą kar za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody. 4. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody. 5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust Terminem siła wyższa Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa w ust Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące: 7.1. Powstanie i ustanie siły wyższej winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą jej działaniu. Zawiadomienia dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od powstania siły wyższej ; Strona 6 z 8

7 7.2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej. Przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu. 8. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy. 9. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni, Strony mają prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie mieć odpowiednie zastosowanie przepis 13 ust Rozwiązanie Umowy 1. Zamawiający może rozwiązać Umowę na mocy jednostronnego oświadczenia woli, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 1.1. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy bądź określającego ostateczny termin wykonania przedmiotu Umowy nie wykonuje go bądź wykonuje w sposób, który daje uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona Umowy w umówionym terminie; 1.2. Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne; 1.3. W przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP i ppoż.. 2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę na podstawie oświadczenia w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie Umowy nie leży w jego interesie. 3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy (dzień rozwiązania umowy) 4. Strony mają prawo skorzystać z umownego prawa rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od momentu dowiedzenia się o którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w postanowieniach powyżej, uzasadniających złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, nie później jednak niż w terminie do r. 5. W razie rozwiązania Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty rozwiązania, protokół wykonanych a niezapłaconych Usług. Protokół będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym w razie rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za część przedmiotu Umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez Zamawiającego odebrana bez zastrzeżeń. 6. W razie rozwiązania Umowy, część wykonanego Przedmiotu Umowy odebranego bez zastrzeżeń staje się własnością Zamawiającego, a Wykonawcy przysługuje roszczenie o zapłatę za nią, o ile Zamawiający nie dokonał zapłaty. 14. Porozumiewanie się Stron 1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy zobowiązujących do przedstawienia określonych dokumentów w innej formie, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: Dla Zamawiającego: Adres: Telefon: Fax: e mail: Elmen Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 8, Rogowiec. sekretariat@elmen.pl Strona 7 z 8

8 Dla Wykonawcy: Adres: Telefon: Fax: e mail:. 4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja. 15. Zmiany treści Umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień 4 ust. 7, 9 ust. 5 i 14 ust Prawo Umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego. 17. Język Umowy 1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski. 2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w języku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 18. Rozstrzyganie sporów 1. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty złożenia drugiej Stronie wniosku o ugodę. 2. Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 19. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca oświadcza, że nie narusza własności intelektualnej osób trzecich, zakres Umowy nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, a w razie zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek sankcjami wynikającymi z naruszenia przez Wykonawcę własności intelektualnej osób trzecich lub dopuszczenia się wobec nich czynu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca poniesie/ przejmie wszelką odpowiedzialność z tym związaną. 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego i/lub osób trzecich powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy. 4. Wykonawca stwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi wykonania prac. 5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 6. Nieważność któregokolwiek za postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy w całości. Zamawiający Wykonawca Strona 8 z 8