Umowa Ramowa na dostawy usług do.

Transkrypt

1 Numer dokumentu Data dokumentu Kontakt do Zamawiającego: Nazwisko i imię:.. Telefon:.. Fax: ..@...pl Dane i kontakt do Dostawcy: Numer dostawcy: Oferta/Data: Nazwisko i imię:.. Telefon:.. Fax: ..@...l Umowa Ramowa na dostawy usług do. Okres obowiązywania Umowy: Początek terminu obowiązywania Umowy: Koniec terminu obowiązywania: Umowy:... Umowa Zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: ,00 zł, zwanym dalej Zamawiającym w imieniu i na rzecz której działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. WybrzeŜe Kościuszkowskie 41 w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: zł (opłacony w całości), która przy zawarciu niniejszej Umowy reprezentowana jest na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przez: a.. zwanym/ną dalej Dostawcą, który jest płatnikiem podatku VAT NIP..., łącznie zwane Stronami lub osobno Stroną, o następującej treści: 1/13

2 Niniejsza umowa ( Umowa ) zostaje zawarta na podstawie znanych Dostawcy Ogólnych warunków zakupów i płatności (OWZiP) stanowiących załącznik 1 do Umowy. 1. Przedmiot Umowy 1.1. Zamawiający jest spółką naleŝącą do Grupy RWE uprawnioną zarówno do udzielania zamówień własnych jak i zabezpieczania potrzeb innych przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy, udzielanych następnie w imieniu własnym i na własną rzecz przez te przedsiębiorstwa zgodnie z warunkami Umowy Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad współpracy w ramach realizacji przez Dostawcę dostaw określonych w załączniku 4 do Umowy usług do Zamawiającego i przedsiębiorstw uprawnionych do zakupu wymienionych w załączniku 2 do Umowy, wg uzgodnionych cen Umowa nie nakłada na Zamawiającego lub przedsiębiorstwa wymienione w załączniku 2 do Umowy zobowiązania do zakupu. Zobowiązanie zakupu powstaje z chwilą udzielenia Dostawcy, na podstawie Umowy, odrębnych zamówień. 2. Przedsiębiorstwa uprawnione do zakupu 2.1. Przedsiębiorstwami uprawnionymi do zakupu w rozumieniu Umowy są, poza Zamawiającym, przedsiębiorstwa wymienione w załączniku 2 do Umowy Lista przedsiębiorstw uprawnionych do zakupu, wymienionych w załączniku 2 do Umowy, moŝe zostać w dowolnym czasie rozszerzona w drodze odpowiedniego porozumienia pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą. Rozszerzenie wymaga aneksu w formie pisemnej Zamawiający ma prawo, w kaŝdym czasie, do pozbawienia któregokolwiek z przedsiębiorstw wymienionych w załączniku 2 do Umowy uprawnienia do zakupu. O pozbawieniu uprawnienia do zakupu Zamawiający zawiadomi Dostawcę pisemnie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 3. Odrębne zamówienia 3.1. Warunki Umowy i ceny wymienione w załączniku 4 do Umowy Dostawca uznaje za podstawę kaŝdego zamówienia na usługi wymienione w załączniku 4 do Umowy, udzielonego przez Zamawiającego lub przedsiębiorstwo uprawnione do zakupu wg załącznika 2 do Umowy Z faktu udzielenia zamówienia przez jedno z wymienionych w załączniku 2 do Umowy przedsiębiorstw uprawnionych do zakupu nie wynika dla Zamawiającego Ŝadne uprawnienie ani zobowiązanie, chyba Ŝe Zamawiający jest Stroną takiego zamówienia. Dostawcy nie przysługują równieŝ jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z Ŝadnego tytułu prawnego, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, chyba Ŝe Zamawiający jest Stroną takiego zamówienia. 4. Brak klauzuli wyłączności 4.1. Umowa nie nakłada na Zamawiającego lub przedsiębiorstwa uprawnione do zakupu wymienione w załączniku 2 do Umowy obowiązku zamawiania wymienionych w załączniku 4 do Umowy usług wyłącznie u Dostawcy. 5. Podstawy Umowy 5.1. Dla zamówień udzielonych Dostawcy przez Zamawiającego (lub przedsiębiorstwo uprawnione do zakupu wymienione w załączniku 2 do Umowy) Dostawcy obowiązują w następującej kolejności: 2/13

3 - postanowienia Umowy, - ustalenia zawarte w odrębnej umowie (zamówieniu) - Ogólne Warunki Zakupów i Płatności (OWZiP) w wersji obowiązującej w dniu udzielania Zamówienia, 6. Regulacje dotyczące realizacji zamówień Na podstawie warunków określonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym lub przedsiębiorstwem uprawnionym do zakupu wymienionym w załączniku 2 do Umowy, (zwanymi dalej łącznie, bez rozróŝnienia, przedsiębiorstwami uprawnionymi do zakupu) a Dostawcą udzielane są kaŝdorazowo odrębne zamówienia dotyczące dostaw poszczególnych usług. Dla takich zamówień obowiązują następujące ustalenia, o ile w wyjątkowym przypadku Strony w pisemnym, osobnym porozumieniu nie ustalą inaczej: 6.1. Forma pisemna Zamówienia usług doręczane będą Dostawcy drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzane w formie pisemnego zawiadomienia osobiście, listem poleconym lub kurierem Współudział przedsiębiorstw uprawnionych do zakupu przy realizacji Umowy Przedsiębiorstwo uprawnione do zakupu udostępnia na uzasadniony wniosek Dostawcy wszelkie dokumenty i informacje konieczne przy realizacji Zamówienia, o ile nimi dysponuje. Szczegóły dot. powyŝszego współudziału koniecznego przy realizacji Zamówienia, jak np. przygotowanie personelu, miejsc pracy itd. ustala się kaŝdorazowo w formie pisemnej Prawo do kontroli świadczonej usługi Przedsiębiorstwo uprawnione do zakupu uprawnione jest do kontrolowania prawidłowej i zgodnej z Zamówieniem dostawy usług przez Dostawcę, jak i do sprawdzania podczas montaŝu zastosowanych w zakładach Dostawcy materiałów według uzgodnionej procedury kontroli Pracownicy przedsiębiorstwa uprawnionego do zakupu mają prawo w czasie godzin pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dostawcą, do wstępu zarówno do miejsc pracy, warsztatów, w których określona w Umowie dostawa lub jej części są wykonywane, jak i do pomieszczeń magazynowych Dostawcy, w których składowane są określone materiały lub elementy budowlane Na Ŝądanie przedsiębiorstwa uprawnionego do zakupu Dostawca udostępni do wglądu wszystkie rysunki wykonawcze lub inne dokumenty dot. projektu i wykonania, wyniki kontroli jakości oraz udzieli wszelkich innych koniecznych informacji Dostawca zobowiązany jest do systematycznego przesyłania Zamawiającemu raportów odnośnie postępu prac dla kaŝdego z zadań określonych w Zamówieniach, w formie i terminach określonych przez Zamawiającego Systematyczne raportowanie będzie traktowane jako podstawowy warunek uwzględniania przez Zamawiającego ewentualnych wniosków Dostawcy o zmiany ustalonych przez Strony terminów realizacji zadań określonych w Zamówieniach, tj. w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań z przyczyn niezaleŝnych i niezawinionych przez Dostawcę, z zastrzeŝeniem postanowień punktu 6.5 i 6.8 Umowy) 6.4. Odbiór wykonanej usługi Usługa realizowana przez Dostawcę jest odbierana lub przyjmowana przez przedsiębiorstwo uprawnione do zakupu albo przez wyznaczoną przez to 3/13

4 przedsiębiorstwo osobę trzecią, upowaŝnioną do przyjęcia usługi, w kaŝdorazowo ustalanym miejscu realizacji Odbiór usługi realizowanej przez Dostawcę następuje poprzez jej przekazanie, o ile usługa nie zawiera powaŝnych wad lub usterek i zawarte zostało, o ile będzie to konieczne, odpowiednie porozumienie o usunięciu wad Z odbioru usługi sporządzany jest pisemny protokół odbiorczy. Protokół taki powinien zostać podpisany przez Strony Umowy i obejmować wyraźne zastrzeŝenie prawa do dochodzenia ustalonej kary umownej Odbiór usługi następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru przez obie Strony Umowy Opóźnienie, kara umowna Wykonanie usług następuje, zarówno łącznie jak i w odniesieniu do poszczególnych usług, zgodnie z terminami realizacji określonymi w Zamówieniu. O kaŝdym przewidywanym opóźnieniu w realizacji Dostawca pisemnie powiadomi przedsiębiorstwo uprawione do zakupu wskazując przewidywane skutki opóźnienia tak, aby Strony mogły uzgodnić i wprowadzić we właściwym czasie środki zapobiegające negatywnym jego następstwom JeŜeli Dostawca nie dotrzyma określonego w Zamówieniu terminu realizacji usługi, zobowiązany jest do zapłaty przedsiębiorstwu uprawnionemu do zakupu za kaŝdy dzień opóźnienia, kary umownej w wysokości 0,3% łącznej wartości danego zamówienia, jednak nie więcej niŝ 20% netto łącznej wartości zamówienia Prawo przedsiębiorstwa uprawnionego do zakupu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub innych w związku z opóźnieniem przewyŝszających wysokość kary umownej pozostaje nienaruszone W przypadku rozwiązania Umowy lub rezygnacji z Zamówienia zgodnie z pkt 12.4 i 12.5 przez Zamawiającego lub przedsiębiorstwo uprawnione do zakupu, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości netto Zamówienia JeŜeli Dostawca nie dotrzyma wyznaczonego wcześniej terminu na usunięcie wad i usterek, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % łącznej wartości netto danego Zamówienia za kaŝdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad Strony wyraŝają zgodę na egzekwowanie kar umownych poprzez potrącenie wzajemnych naleŝności, wynikających z pkt , i powyŝej, poprzez złoŝenie oświadczenia o potrąceniu w formie pisemnej. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Dostawca pokryje szkody w pełnej ich wysokości Rękojmia / Gwarancja Dostawca udziela rękojmi na świadczone przez niego usługi w zakresie ich zgodności z Umową i z warunkami określonymi w załączniku 4 do Umowy, a w szczególności zapewnia, Ŝe będą wolne od wad prawnych i fizycznych Okres rękojmi wynosi 2 lata od dnia odbioru Zamówienia PowyŜsze okresy rękojmi obowiązują, o ile z odrębnej umowy (Zamówienia) albo przepisów prawa nie wynika dłuŝszy okres rękojmi. W takim przypadku obowiązuje dłuŝszy okres rękojmi ustalony odrębną umową lub przepisami prawa Przedsiębiorstwo uprawnione do zakupu w przypadku korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi ma prawo Ŝądać naprawy wadliwej dostawy, chyba Ŝe 4/13

5 wykonanie naprawy przez dostawcę jest obiektywnie niemoŝliwe. W takim przypadku naprawa zostanie wykonana przez przedsiębiorstwo uprawnione do zakupu na koszt Dostawcy O ile odpowiadać to będzie charakterowi Zamówienia Dostawca udzieli przedsiębiorstwu uprawnionemu do zakupu gwarancji na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Zakupów i Płatności (OWZiP) Ubezpieczenie Przez okres obowiązywania Umowy Dostawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe i osobowe w wysokości odpowiadającej zakresowi realizowanych usług Na Ŝądanie przedsiębiorstwa uprawnionego do zakupu Dostawca uzyska i utrzyma ubezpieczenia określone w pkt , których suma ubezpieczenia odpowiadać będzie wartości rocznych Zamówień Odpowiedzialność cywilna Strony Umowy odpowiadają na zasadach ogólnych, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej NiezaleŜnie od jakichkolwiek postanowień umownych, Strony Umowy odpowiadają do pełnej wysokości kwoty w ramach istniejącego ubezpieczenia Odpowiedzialność Dostawcy za szkody powstałe w wyniku niedbalstwa Dostawcy i/lub jego podwykonawców ograniczona jest do równowartości 3 mln EURO za jedną szkodę, z tym, Ŝe maksymalna wysokość odpowiedzialności za szkody w danym roku kalendarzowym ograniczona jest do równowartości 6 mln EURO W przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku raŝącego niedbalstwa Dostawcy i/lub jego podwykonawców kwoty te wynoszą odpowiednio 5 mln EURO za jedną szkodę i odpowiednio, w roku kalendarzowym, 10 mln EURO Za szkody majątkowe, w szczególności za szkody powstałe w wyniku wstrzymania produkcji i utraconego zysku, Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności Na zasadach ustalonych w Umowie, Dostawca odpowiada równieŝ za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/ŝyciu osób trzecich Strony Umowy o ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone powyŝej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowania Opłaty i inne koszty Dostawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do sporządzania wyceny za poszczególne usługi obejmując wszelkiego rodzaju opłaty, w tym w szczególności opłaty związane z korzystaniem z praw autorskich jak równieŝ udostępnienie dla celów transportu wszystkich wymaganych prawem dokumentów, specyfikacji, certyfikatów, itd Wynagrodzenie, płatności Dostawca za wykonanie przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości określonej w zamówieniu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega zmianom ani waloryzacji Wynagrodzenie Dostawcy finansowane będzie na podstawie faktur częściowych w wysokości do 80% wynagrodzenia umownego określonego w zamówieniu oraz 5/13

6 faktury końcowej stanowiącej pozostałe 20% wynagrodzenia umownego. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół potwierdzający wykonanie dostaw potwierdzonych przez inspektora nadzoru / koordynatora, zatwierdzony przez upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Dostawcę w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu Umowy Dostawca zobowiązany jest do podania na fakturze numeru Zamówienia. Zapłata faktury moŝliwa będzie tylko w przypadku podania kompletnego numeru Zamówienia Wynagrodzenie Dostawcy płatne będzie przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do kancelarii Zamawiającego. JeŜeli termin płatności przypada na sobotę lub inny dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypada termin płatności JeŜeli w danym zamówieniu zostaną uzgodnione warunki płatności uwzględniające dokonanie zapłaty za fakturę ze skontem w terminie krótszym niŝ 30 dni, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury korygującej nie później niŝ w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności Jeśli z przyczyn leŝących po stronie Dostawcy Zamawiającemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Dostawcę lub zostanie ono zakwestionowane przez organy podatkowe, to Dostawca jako odszkodowanie wypłaci Zamawiającemu wartość poniesionej w związku z tym szkody. 7. Kształtowanie cen, Last Call 7.1. Rozliczenie usług następuje według podanych w załączniku 4 do Umowy warunków, przy czym Dostawca przy regulacjach cenowych wynikających z załącznika 4 do Umowy uwzględni je w zaleŝności od wielkości danego zamówienia Strony dokonywać będą regularnych kontroli stosowanych cen i uwzględnią wyniki takich kontroli w celu redukcji kosztów W przypadku przedłoŝenia uprawnionemu do zakupu przedsiębiorstwu oferty przez innego oferenta, który spełnia wszystkie warunki wymagane od zleceniobiorcy Zamawiającego, na korzystniejszych warunkach niŝ te stosowane przez Dostawcę, przedsiębiorstwo to ma prawo do usługi po cenach odbiegających od określonych w załączniku 4 do Umowy, odpowiadających konkurencyjnej ofercie. 8. Osoba kontaktowa 8.1. Przedsiębiorstwo uprawnione do zakupu oraz Dostawca określają w załączniku 3 do Umowy, kaŝdy ze swojej strony, osobę odpowiedzialną za realizację Umowy oraz kontakty z drugą Stroną Osoby takie mogą być w kaŝdej chwili zmienione w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Umowy. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy Wszelkie związane z Umową informacje będą przekazywane w formie pisemnej wyłącznie wyznaczonym przedstawicielom Stron. 9. Obowiązek powiadamiania przez Dostawcę 9.1. Dostawca jest zobowiązany do przekazywania określonemu w załączniku 2 do Umowy, uprawnionemu do zakupów przedsiębiorstwu na koniec kaŝdego kwartału (tj. do dnia , , oraz ) sprawozdania na temat wielkości zrealizowanych usług z określeniem ich odbiorcy. 6/13

7 10. Podwykonawcy Zlecenie podwykonawcom realizacji części lub całości usługi wymaga wcześniejszej pisemnej zgody uprawnionego przedsiębiorstwa. 11. Ścisła poufność Treść wszelkich informacji, które Strony Umowy otrzymują w ramach kontaktów handlowych na podstawie Umowy zostanie zachowana w ścisłej poufności. Biorąc pod uwagę powyŝsze Strony określają następujące warunki zachowania poufności powyŝszych informacji i materiałów, przez biorących udział w wykonaniu Umowy pracowników lub podwykonawców Dostawcy: Korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Dostawcę (jego pracowników lub podwykonawców) Umowy od Zamawiającego, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz zgodnie z postanowieniami Programu Zgodności RWE Stoen Operator Sp. z o.o Dostawca będzie zachowywał zasady poufności określone m.in. w Programie Zgodności RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy, oraz po jej zakończeniu, zgodnie z pkt Postanowienia o poufności wymienione powyŝej nie będą stanowiły przeszkody dla Dostawcy w ujawnieniu informacji, jeŝeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, Ŝe informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa W przypadku naruszenia powyŝszego zobowiązania przez Dostawcę, członków jego władz, jego pracowników lub podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Dostawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu Dostawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z Programem Zgodności RWE Stoen Operator Sp. z o.o. i akceptuje swoje zobowiązania z niego wynikające ( Program Zgodności RWE Stoen Operator Sp. z o.o. moŝna otrzymać kontaktując się telefonicznie (22) lub poprzez fax (22) ) JeŜeli udostępnione przez Zamawiającego informacje stanowić będą tajemnicę państwową lub słuŝbową, to przed wejściem w posiadanie tych informacji współpracujący z Zamawiającym Dostawca podda się procedurom określonym w art.66 i art.67 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 196 poz.1631 z późn. zm.) i uzyska odpowiednie do klauzuli tajności poświadczenie bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego Zobowiązanie do poufności obowiązuje równieŝ po upływie okresu obowiązywania Umowy i kończy się po 3 latach od wygaśnięcia wszystkich kontaktów handlowych opierających się na Umowie pomiędzy Stronami Dodatkowo Strony zobowiązują się, Ŝe po zakończeniu wspólnych kontaktów handlowych, których podstawą jest niniejsza Umowa, do zwrotu wszystkich wzajemnie przekazanych sobie dokumentów, jak równieŝ ich kopii. 12. Okres obowiązywania Umowy Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez 3 (trzy) lata z moŝliwością przedłuŝenia. Umowa zostanie przedłuŝona automatycznie o kolejny jeden rok, jeŝeli nie zostanie wypowiedziana pisemnie na 3 (trzy) miesiące przed upływem okresu na jaki została zawarta. 7/13

8 12.2. KaŜda ze Stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy, w drodze pisemnego zawiadomienia, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego KaŜda ze Stron Umowy uprawniona jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy: a) w przypadku stwierdzonego naruszenia zobowiązania do zachowania ścisłej poufności, b) w przypadku nie usunięcia naruszenia Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedniego pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy przypadku opóźnienia w realizacji przez Dostawcę jakiegokolwiek Zamówienia przekraczającego 20 dni roboczych Przedsiębiorstwo uprawnione do zakupu moŝe zrezygnować z Zamówienia w przypadku opóźnienia w realizacji przez Dostawcę Zamówienia przekraczającego 20 dni roboczych Zamówienia zawierane zgodnie z warunkami Umowy pomiędzy Dostawcą a określonym w załączniku 2 do Umowy przedsiębiorstwem uprawnionym do zakupu nie stanowią przeszkody do wypowiedzenia lub natychmiastowego rozwiązania Umowy przez Zamawiającego Udzielone w okresie obowiązywania Umowy poszczególne Zamówienia będą realizowane aŝ do czasu ich zakończenia, niezaleŝnie od rozwiązania Umowy JeŜeli istnieje powód do natychmiastowego rozwiązania Umowy, Strona uprawniona do skorzystania z tej moŝliwości moŝe podjąć decyzję czy zawarte w okresie obowiązywania Umowy poszczególne Zamówienia będą realizowane aŝ do czasu ich zakończenia, czy teŝ będą równieŝ rozwiązane w tym trybie Natychmiastowe rozwiązanie Umowy nie wpływa na obowiązek realizacji poszczególnych umów (zamówień) zawartych w okresie obowiązywania Umowy pomiędzy Dostawcą a uprawnionym do zakupów przedsiębiorstwem określonym w załączniku 2 do Umowy. 13. Cesja wierzytelności 13.1 Dostawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, do przelewu swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich lub teŝ do zlecenia ich windykacji przez osoby trzecie. 14. Dodatkowe porozumienia Umowy i Klauzula Salwatoryjna Dodatkowe porozumienia, zmiany i uzupełnienia Umowy, łącznie ze zmianami lub uniewaŝnieniami formy pisemnej tej klauzuli wymagają dla swej waŝności zachowania formy pisemnej. ZastrzeŜenie to nie dotyczy zmiany ogólnych warunków wymienionych w pkt. 5.1 powyŝej, o których Zamawiający informować będzie Dostawcę w drodze pisemnej JeŜeli poszczególne lub większa część postanowień tej Umowy okaŝe się, bądź teŝ stanie się niewaŝna, nieskuteczna lub nie będzie mogła zostać zrealizowana, pozostałe postanowienia Umowy pozostają nienaruszone. Postanowienia niewaŝne, nieskuteczne lub te, które nie mogą zostać zrealizowane powinny być zastąpione przez postanowienia, które są postanowieniom niewaŝnym, nieskutecznym lub tym, które nie mogą zostać zrealizowane, najbliŝsze co do określonego przeznaczenia i sensu. To samo obowiązuje przy ewentualnych lukach niniejszej Umowy. 15. Właściwość miejscowa sądu Wszelkie spory wynikające i związane z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorstwa uprawnionego do zakupu W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się prawo polskie. 8/13

9 15.3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze Stron. Zamawiający Dostawca 9/13

10 II. Załączniki Załącznik nr 1 do Umowy nr.. Ogólne Warunki Zakupów i Płatności (OWZiP) - dostępne na stronie internetowej w części Dostawcy/Przetargi Zamawiający Dostawca 10/13

11 Załącznik 2 do Umowy nr. Lista pozostałych przedsiębiorstw obok Zamawiającego uprawnionych do zakupu 1. RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, Warszawa Zamawiający Dostawca 11/13

12 Załącznik 3 do Umowy nr. Osoba kontaktowa A. Po stronie Dostawcy: Nazwisko, imię: Telefon:. B. Po stronie Zamawiającego Nazwisko, imię:. Telefon:. Zamawiający Dostawca 12/13

13 Załącznik 4 do Umowy nr.. Wykaz usług, cen i warunków realizacji 1. Usługi będą realizowane kaŝdorazowo w miejscu wskazanym w Zamówieniu. 2. Fakturowanie będzie odbywało się kaŝdorazowo po wykonaniu, na podstawie protokołu przyjęcia realizacji usługi, 3. Doraźne Zamówienia będą realizowane w ciągu dwóch dni, od momentu powiadomienia, z wyjątkiem usług w zakresie usuwania awarii, Cennik usług i czas realizacji Indeks usług Nazwa usługi, opis Cena jedn. netto (PLN) Czas realizacji Uwagi Zamawiający Dostawca 13/13