UMOWA wzór. Załącznik Nr 9 do SIWZ
|
|
- Patryk Michalak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Nr sprawy: ZP/271/29/11 UMOWA wzór Załącznik Nr 9 do SIWZ W dniu roku w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10, ( Ząbki) posiadającym NIP: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: - a z siedzibą w przy ul., (kod pocztowy, miejscowość), prowadzącym działalność wpisaną do pod nr, ;NIP:, zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: - w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa Centrum Turystyczno Rekreacyjno - Sportowego - krytej pływalni przy MOSiR ul. Słowackiego w Ząbkach, zwanego dalej zadaniem inwestycyjnym, które będzie wykonywane przez wykonawcę wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej wykonawcą robót. 2. Inspektor nadzoru zabezpiecza nadzór nad robotami budowlanymi we wszystkich branŝach występujących w zadaniu inwestycyjnym. 3. Wykonawca zobowiązany jest pełnić obowiązek wskazany w ust. 1 i 2, z zastrzeŝeniem ust. 4, do dnia 31 grudnia 2013 r. 4. Okres, o którym mowa w ust. 3, moŝe ulec przedłuŝeniu lub skróceniu, jeŝeli wykonawca robót zakończy je wcześniej lub termin wykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, ulegnie wydłuŝeniu. Umowa wygasa z chwilą dokonania przez Zamawiającego całkowitego rozliczenia z wykonawcą robót. 5. Wykonawca lub osoba działająca w jego imieniu (z przygotowaniem zawodowym upowaŝniającym do wykonywania funkcji inspektora nadzoru) zobowiązana jest Strona 1 z 7
2 sprawować osobiście nadzór nad wykonywaniem zadania inwestycyjnego w miejscu jego realizacji co najmniej trzy razy w tygodniu. 6. O rozpoczęciu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego wskazanego w ust. 1, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie. 7. Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje osobami z przygotowaniem zawodowym upowaŝniającym do wykonywania funkcji inspektora nadzoru. Wykaz osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi załącznik nr 1 do umowy. 8. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane inspektorów nadzoru, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę, oświadczenia o przyjęciu obowiązków, zaświadczenie o przynaleŝności do izby zawodowej oraz posiadanie ubezpieczenia, stanowią załączniki do niniejszej umowy. 9. Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez okres trwania umowy na wartość co najmniej ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy) Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z inspektorem nadzoru inwestorskiego celem umoŝliwienia mu naleŝytego wywiązywania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępniać potrzebne dokumenty. 2. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaŝe Wykonawcy dokumentację budowlano wykonawczą w wersji elektronicznej, kopię umowy z wykonawcą robót, ofertę wykonawcy robót i harmonogram rzeczowo- czasowo- finansowy na podstawie protokołu przekazania potwierdzonego przez obie Strony. Strony ustalają następujący zakres pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego: 1) wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 3 2) pobyt na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, jednak nie rzadziej niŝ trzy razy w tygodniu, ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przybycia na budowę na wezwanie Zamawiającego, 3) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, 4) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP oraz sztuką budowlaną, 5) udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji, 6) organizacji oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangaŝowanych w realizację robót stron, oraz sporządzanie na bieŝąco protokołu z narad i przekazywanie go Zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad, Strona 2 z 7
3 7) sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na roboty nie przewidziane w umowie o zadanie inwestycyjne, 8) nadzorowanie wykonywanych robót koniecznych (dodatkowych lub uzupełniających) i zamiennych, 9) monitorowanie postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót, 10) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieŝnościach między dokumentacją budowlano wykonawczą a stanem faktycznym na terenie budowy, 11) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równowaŝnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równowaŝnych przez projektantów i Zamawiającego), 12) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót, 13) zgłaszanie projektantowi zastrzeŝeń (na etapie realizacji zadania inwestycyjnego) wykonawcy robót lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu Zamawiającego i jego udziale w podejmowanych ustaleniach, 14) Ŝądanie od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót, 15) określenie zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów w razie konieczności przez niezaleŝnego inspektora, 16) zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, rysunków wykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót, 17) weryfikowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót, 18) uczestniczenie w badaniach, próbach i rozruchach, 19) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 20) poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad, 21) przygotowanie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłoŝonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru, w tym operatu kolaudacyjnego, 22) uczestniczenie w odbiorach robót oraz uczestniczenie w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, 23) poświadczenie terminu zakończenia robót, Strona 3 z 7
4 24) zweryfikowanie operatu kolaudacyjnego, 25) rozliczanie umowy o roboty budowlane zadania inwestycyjnego, takŝe w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia od umowy, 26) udział w rozpatrywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego, 27) udzielanie w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót, 28) zaopiniowanie propozycji wykonawcy robót co do zmiany kierownika budowy na inną osobę niŝ wskazana w ofercie wykonawcy robót, 29) ochrona interesów Zamawiającego w przypadku roszczeń wykonawcy robót, 30) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykowaną robót lub podwykonawcami, 31) wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie nadzoru autorskiego, 32) uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji, 33) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu dla celu realizacji czynności wynikających z umowy, 34) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, 35) wykonywanie czynności nadzoru w szczególności zgodnie z : a) Prawem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz z późniejszymi zmianami), b) Prawem zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) c) Umową o wykonanie zadania inwestycyjnego, ofertą wykonawcy robót, sztuką budowlaną Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naleŝyte wykonanie przedmiotu umowy w tym zakresie. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe podwykonawcom zostaną powierzone następujące zakresy pozostające w ramach przedmiotu umowy: a.... b.... Strona 4 z 7
5 4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne. 5 Wykonawca, w granicach posiadanego umocowania wynikającego z niniejszej umowy, jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcami robót. 6 Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca lub inspektor nadzoru, przy pomocy którego Wykonawca realizuje umowę, nie jest upowaŝniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających, skutkujących zwiększeniem wartości robót lub zwiększeniem wynagrodzenia naleŝnemu wykonawcy robót Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu ustala się w wysokości ryczałtowej brutto nie większej niŝ zł słownie. PowyŜsze wynagrodzenie nie moŝe ulec podwyŝszeniu. 2. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy będzie następowało sukcesywnie, na podstawie faktur częściowych, zgodnie z harmonogramem płatności zaakceptowanym przez Zamawiającego, jeden raz na trzy miesiące, do wysokości 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Rozliczenie pozostałej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu całkowitego rozliczenia Zamawiającego z wykonawcą robót. 3. NaleŜne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT. Faktury powinny być adresowane do: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, NIP: W przypadku odstąpienia przez Miasto Ząbki od realizacji części robót budowlanych wskazanych w załączniku nr 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu umowy. 5. Wykonawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez Miasto Ząbki od realizacji części robót budowlanych, o których mowa w 1 ust Termin płatności ustala się do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili Strona 5 z 7
6 zawierania umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeŝeli Wykonawca nie przystąpił do wykonywania swoich obowiązków w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu zadania inwestycyjnego lub zaniechał wykonywania umowy przez okres co najmniej 7 dni. 3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego albo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 30 % wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy z tytułu nienaleŝytego sprawowania nadzoru inwestorskiego skutkującego raŝącym naruszeniem prawa, wiedzy lub zasad sztuki budowlanej lub skutkującego nieuzgodnioną z Zamawiającym niezgodnością zadania inwestycyjnego z jej dokumentacją budowlano wykonawczą, 2) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 7 ust. 1 za inny, niŝ określony w pkt 1, kaŝdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyŝszającego wysokość kar umownych. Osobami do kontaktów: 1) w imieniu Zamawiającego są: 9 2) w imieniu Wykonawcy są: W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. Strona 6 z 7
7 3. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy osobie trzeciej Wszelkie zmiany umowy wymagają, z zastrzeŝeniem ust. 2, formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Do zmiany wykazu osób stanowiącego załącznik nr 1 do umowy nie jest wymagane sporządzenie pisemnego aneksu. Zmiana wykazu następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie dokumentów wskazanych w 1 ust. 8. W przypadku zmiany wykazu osób, Wykonawca zobowiązany jest do pisma informującego o dokonanej zmianie dołączyć kopie dokumentów wskazanych w 1 ust. 8 Integralnymi częściami umowy są: 12 1) załącznik Nr 1 - wykaz osób przeznaczonych bezpośrednio do realizacji przedmiotu umowy. 13 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 7 z 7
Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.
WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie
Bardziej szczegółowoUrząd Miasta Nowy Targ Nowy Targ, ul. Krzywa 1
Urząd Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak: FPiI.7013.10.2017 Nowy Targ 18.07.2017 r. wg rozdzielnika Urzędu Miasta Nowy Targ w ramach zamówienia do 30 000 euro do którego nie stosuje
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych
UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy
Bardziej szczegółowoUmowa Nr./2008/IM. 3 Inspektor Nadzoru oświadcza, Ŝe posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania budowy... wydane przez...
Umowa Nr./2008/IM Załącznik Nr 4 Zawarta w dniu... pomiędzy MIASTEM śywiec reprezentowanym przez: BURMISTRZA MIASTA śywca, w którego imieniu działają: 1. mgr Antoni Szlagor - Burmistrz Miasta śywca przy
Bardziej szczegółowoo pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Umowa nr /RG/2009 o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawarta w dniu.. roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12 pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka zwaną
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017
Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017 zawarta w dniu. r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 50, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-97-178, reprezentowaną
Bardziej szczegółowoUMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.
UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność
Bardziej szczegółowoUMOWA NR... Przedmiot umowy
UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr /2016/ZDW Wzór
UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,
Bardziej szczegółowoDla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa
Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora
Bardziej szczegółowoUMOWA NR.../ /nazwa i adres wykonawcy/
Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR..../... W dniu... 2008r. w Zdzieszowicach między Gminą Zdzieszowice reprezentowaną przez : Burmistrza Zdzieszowic Pana Dietera Przewdzing z siedzibą w Zdzieszowicach przy
Bardziej szczegółowoUMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR...
UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... W dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy: M P W i K Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,
WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym
Bardziej szczegółowoUmowa zawarta w Grabowcu, dnia...
P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,
Bardziej szczegółowoWzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego
Bardziej szczegółowoUmowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:
Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:
Bardziej szczegółowoUMOWA NR... nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą...
UMOWA NR... zawarta w dniu... roku we Wrocławiu pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:
UMOWA Umowa zawarta w dniu... 2010 r. w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
Bardziej szczegółowoUmowa Nr.../ zwanym dalej Zamawiającym.... zwany dalej Wykonawcą
Umowa Nr.../2018 zawarta w dniu... 2018 r. pomiędzy: Powiat Ostrowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do
Bardziej szczegółowoMiasto Ząbki UMOWA WZÓR
Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy
Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
Bardziej szczegółowoRozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na. działce nr 279/2 połoŝonej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno.
WZÓR UMOWA Nr../10 Załącznik nr 2 do specyfikacji zawarta w dniu... pomiędzy:., NIP:., REGON:, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :.. - a., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.
UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr / WZÓR
UMOWA Nr /2016 - WZÓR zawarta w dniu... 2016 r. w Baboszewie, pomiędzy Gminą Baboszewo NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, reprezentowaną przez: Tomasza
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy
Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)
Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,
Bardziej szczegółowoUrząd Miasta Nowy Targ Nowy Targ, ul. Krzywa 1
Urząd Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak: FPiI.7013.9.2017 Nowy Targ 20.06.2017 r. wg rozdzielnika Urzędu Miasta Nowy Targ w ramach zamówienia do 30 000 euro do którego nie stosuje
Bardziej szczegółowo4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)
U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej
Bardziej szczegółowoDyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego
Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a...
Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM... W dniu... 2013 r. w Szczecinie pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN (NIP: 851-030-94-10), Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły
Bardziej szczegółowoModernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr
UMOWA Nr Druk nr 6 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor
Bardziej szczegółowoUMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /
UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie
Bardziej szczegółowoIstotne postanowienia umowy
Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,
Bardziej szczegółowoUmowa nr.. a z siedzibą..
Umowa nr.. Zawarta w dniu... 2018 r. w Cieszynie pomiędzy: Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie, z siedzibą przy Placu Kościelnym 6, 43-400 Cieszyn, NIP: 5481075645 reprezentowaną przez: Janusza
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWA. firmą,... wpisaną do. Regon...
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Bardziej szczegółowoUmowa Nr IMP.272.31.2015
Załącznik nr 3 Wzór umowy Umowa Nr IMP.272.31.2015 W dniu... 2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego, ul. Podleśna 15, 37 450 Stalowa Wola, reprezentowanym
Bardziej szczegółowoZP Wzór umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy ZP.271.11.2014 Wzór umowy Zawarta w...w dniu... pomiędzy Gminą Strzeleczki, mającą siedzibę w Urzędzie Gminy Strzeleczki przy ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki zwaną dalej
Bardziej szczegółowoProjekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką
Projekt Umowy Zawarta w dniu. 2010 r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką 1. ElŜbieta Jarczyk dyrektor MGBP w Alwerni zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym",
Bardziej szczegółowoDla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa
Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego
Bardziej szczegółowoSIWZ. Część II. Projekt umowy (PU)
SIWZ Część II Projekt umowy (PU) - str. 1 - Umowa nr. część nr... Zawarta w dniu..., w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda, reprezentowaną przez: 1)..., zwaną dalej Zamawiającym" działającym
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 5 UMOWA NR
Załącznik nr 5 UMOWA NR W dniu...2014 r. pomiędzy... reprezentowanym przez: l/..., 2/... zwanym dalej w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM, a..., z siedzibą w..., zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, w imieniu,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)
Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR
-WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną
Bardziej szczegółowoTD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy:
projekt UMOWA NR... / 2011 zawarta w dniu... 2011 r. w Waśniowie, pomiędzy: Gminą Waśniów z siedzibą w Waśniowie, ul. Rynek 24, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, przy kontrasygnacie
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 Umowa Nr.../2015 wzór Gminą Baboszewo, ..., ...
Załącznik nr 3 Umowa Nr.../2015 wzór zawarta w dniu... września 2015 r. w Baboszewie, pomiędzy: Gminą Baboszewo, NIP 567 179 04 40; REGON 130378054 z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9A reprezentowaną
Bardziej szczegółowoUmowa nr GM-GZ BC - WZÓR
Umowa nr GM-GZ.271.22.2012.BC - WZÓR zawarta w dniu... 2012 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy : Gminą Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 1 NIP 547-10-06-080,
Bardziej szczegółowoUMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY
Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Bardziej szczegółowoProjekt umowy Nr.../2018
Projekt umowy Nr.../2018 zawarta w dniu... 2018 r. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640 - w imieniu którego działa mgr inż.
Bardziej szczegółowoUMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ...
Załącznik nr 5 MUP.PKIII.371-94/13 UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy:... reprezentowanym przez: - osobę uprawnioną, zwanym dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. a Gminą Lublin
Bardziej szczegółowozwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:
UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057
Bardziej szczegółowoUMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012
UMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012 zawarta w dniu.. w Łodzi, pomiędzy Miastem Łódź, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP 725 00 28 902; REGON 472057632; reprezentowanym
Bardziej szczegółowoUMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ
UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr 55/BA/PN/2010
(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy:55/ba/pn/2010 W dniu... 2010 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą
Bardziej szczegółowoMiasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki:, posiadającym NIP: 125-133-22-95, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr na pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji
UMOWA Nr na pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji Załącznik 2 wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry NIP: 821-25-36-471 Urząd Gminy w Suchożebrach
Bardziej szczegółowoUMOWA CRU WI
Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA CRU...2018 WI.7013.43.2018-... W dniu... 2019 r. pomiędzy Gminą Swarzędz, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana
Bardziej szczegółowoUMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,
Bardziej szczegółowoUMOWA NR /2015. Strona 1 z 5
UMOWA NR /2015 W dniu.r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym dalej Zamawiającym
Bardziej szczegółowoU M O W A Nr.. /2011
Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym
Bardziej szczegółowoUMOWA NR WGN-IX.272...20.BB
Załącznik nr 8a do siwz Wzór nr 1 UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB CRU /.. / W dniu... 20.. r. w Szczecinie, pomiędzy GMINĄ MIASTO SZCZE- CIN, którą reprezentuje.. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, zwaną
Bardziej szczegółowoUmowa o sprawowanie nadzoru inwestorskiego
Umowa o sprawowanie nadzoru inwestorskiego zawarta w Wyszkowie w dniu...r. pomiędzy Gminą Wyszków, 07 200 Wyszków, Al. RóŜ 2 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: - Grzegorza Nowosielskiego -
Bardziej szczegółowoZakres obowiązków Wykonawcy /INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO/
Zał. nr 4 do zaproszenia Zakres obowiązków Wykonawcy /INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO/ nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 22+691 gm. Zwierzyn, Stare Kurowo
Bardziej szczegółowoNr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:
Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Panem Michałem Kiełsznią z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr
Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej
Bardziej szczegółowoUłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA
Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku
Bardziej szczegółowoU M O W A nr ---/2016
zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym
Bardziej szczegółowoWzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Wzór umowy Druk nr 6 Z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.
Bardziej szczegółowoUMOWA NR będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a
UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a..... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.
Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
Bardziej szczegółowoObowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi
projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja
Bardziej szczegółowoUMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE
UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
Bardziej szczegółowoUMOWA NR IN.272.xxx WZÓR
UMOWA NR IN.272.xxx.2011 - WZÓR Załącznik nr 3 do Ogłoszenia zawarta w dniu...2011r. w Bielsku-Białej, pomiędzy: Gminą Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy
Bardziej szczegółowoUMOWA NR KDR 342- /08. umowy będący zamówieniem udzielonym w wyniku przeprowadzonego w dniu. przetargu nieograniczonego na:
nr sprawy: PZ.341-51/08 WZÓR UMOWY UMOWA NR KDR 342- /08 Załącznik nr 7 Zawarta w dniu. r. pomiędzy Miastem Ruda Śląska z siedzibą organu zarządzającego w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, Jana Pawła
Bardziej szczegółowoUMOWA NR NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
UMOWA NR... 2017 NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. zawarta w dniu... r. pomiędzy, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Zarząd w osobie: z siedzibą w... wpisanym do
Bardziej szczegółowoUMOWA NR DZ
Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin
Bardziej szczegółowoWzór umowy. Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r., Nr 223,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 10 do siwz Projekt umowy UMOWA NR. zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:
Załącznik nr 10 do siwz Projekt umowy UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2009 r. w Warszawie pomiędzy: Samorządem Województwa Mazowieckiego - zwanym dalej Zamawiającym :.... a reprezentowanym przez:... zwanym
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY. a... zwanym dalej Wykonawcą,
WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu............. 2018 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-10-08-875,
Bardziej szczegółowoUMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy
Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy
Bardziej szczegółowoUMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu. 2017 r. pomiędzy: Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G, KRS 000012051, NIP
Bardziej szczegółowoProjekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane
Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,
Bardziej szczegółowoUMOWA na roboty budowlane Nr.
- PROJEKT - Zał. Nr 4 do SWZ UMOWA na roboty budowlane Nr. Zawarta w dniu... r. w Sosnowcu, pomiędzy... ul.... 41-... Sosnowiec zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, posiadającym : NIP :... REGON
Bardziej szczegółowoCZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)
Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ
Bardziej szczegółowoUmowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru 2 3* 4* 5 6
Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru Umowa Nr.../... W dniu... pomiędzy.............. mającym swą siedzibę w... jako zleceniodawcą reprezentowanym przez:.................. zwanym dalej Zleceniodawcą
Bardziej szczegółowoAfisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I
Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.
Bardziej szczegółowoWIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA
UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON
Bardziej szczegółowoObowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.
projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy
oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......
Bardziej szczegółowoWzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...
Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,
Bardziej szczegółowoSzczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie. Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu
Bardziej szczegółowoUMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez...
Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 10-01-2010 r. w sprawie nr ZS: D - 2210-1 / 1242 / 10 UMOWA nr... zawarta w dniu...... 2009 r., pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Stróżowskiej
Bardziej szczegółowoCzęść II SIWZ. Wzór Umowa
Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ
Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:
UMOWA NR. WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy:. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą, zawarto umowę o następującej
Bardziej szczegółowo