UMOWA Nr O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
|
|
- Emilia Lisowska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UMOWA Nr O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w dniu. pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości zł, REGON , Oddziałem w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, Płock, reprezentowaną przez: , zwaną dalej Zleceniodawcą", a. reprezentowaną przez: , zwanym dalej w treści Umowy "Zleceniobiorcą", została zawarta Umowa o następującej treści: 1 1. Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjnobudowlanej na budowie: Budowa wieży telekomunikacyjnej położonej na terenie GPZ Ciechanów, adres: Ciechanów, ul. Mławska, Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z kontenerem telekomunikacyjnym położonej na terenie GPZ Wyszogród, adres: Wyszogród, ul. Zamieście, Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z kontenerem telekomunikacyjnym położonej na terenie GPZ Gostynin, adres: Gostynin, ul. 18 Stycznia, Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z kontenerem telekomunikacyjnym położonej na terenie GPZ Szkarada, adres: Sanniki, Szkarada Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjnobudowlanej będzie wykonywał. posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr:.. z dnia Zleceniobiorca oświadcza, że on i jego współpracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy. 3. Zleceniobiorca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 1 wyłącznie za zgodą i akceptacją Zleceniodawcy, pod warunkiem że będą one spełniać wszystkie
2 wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji oraz złożą oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane. 4. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną. 5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zleceniodawcę na budowie reprezentuje inspektor nadzoru inwestorskiego p. Andrzej Majewski tel Ustala się terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego: rozpoczęcie:.. r. zakończenie: z dniem przyjęcia bez zastrzeżeń przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przewidywany termin zakończenia prac r. 2. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu Inspektor nadzoru złoży oświadczenie o podjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego budowy. 3. Obowiązki Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora odbioru końcowego i rozliczeniu fakturą końcową robót, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski oraz przyjęcia bez zastrzeżeń przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 4 Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: Zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290, z późn. zm.). Zapoznanie się z dokumentacją projektową. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o wykonanie robót. Koordynacja robót poszczególnych branż. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest zwrócić się do Inwestora o wprowadzenie poprawek w dokumentacji, w razie stwierdzenia wad lub nieścisłości albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy. Nadzorowanie robót budowlanych w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz zależnie od potrzeb Inwestora. Wszelkie odstępstwa muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt inspektora na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w tym samym dniu, na dwóch różnych budowach stanowiących niezależne tytuły inwestycyjne, traktuje się jako dwa odrębne pobyty również, jeżeli budowy znajdują się w jednej miejscowości. Potwierdzeniem pobytu na budowie będzie wpis w dzienniku budowy. Sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikowych w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy dokonując zapisów w dzienniku budowy.
3 Sprawdzanie posiadanych przez Kierownika budowy dokumentów materiałów budowlanych, prefabrykatów i innych materiałów przed ich wbudowaniem. Dokonywanie oceny zgodności materiałów budowlanych, elementów prefabrykowanych z ich dokumentami dopuszczającymi do użycia na budowie bezpośrednio przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru odrzuci dany materiał lub prefabrykat jako nie spełniający warunków umowy i przepisów prawa. Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą robót. Składanie cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy. 2. Zlecenie wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie, możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania stosownego Aneksu do umowy o wykonanie robót, uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót. 3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu Zryczałtowana kwota wynagrodzenia netto wykonania przedmiotu Umowy wynosi łącznie:. zł. (słownie złotych: 00/100). 2. Wynagrodzenie określone w ust.1, powiększone zostanie o należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Faktura końcowa zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania i wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków wynikających z Zapłata wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy nastąpi w oparciu o faktury częściowe oraz fakturę końcową wystawioną po protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy zawartej z Wykonawcą robót. Faktury częściowe będą wystawione na podstawie sporządzonych przez Strony protokołów odbioru częściowego poszczególnych etapów lub elementów robót, do kwoty stanowiącej równowartość 90% wynagrodzenia opisanego w 6 ust. 1.
4 5. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej oznaczenie CRU, pod którym Umowa figuruje w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Zleceniodawcę. 6. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych numer zamówienia podany przez Zleceniodawcę i dane osoby ze strony Zleceniodawcy, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy 7. Fakturę VAT należy wystawić na: ENERGA-OPERATOR SA, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, NIP ; ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, Płock, ul. Wyszogrodzka Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, Kalisz. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy. 9. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w 6 jest przedłożenie przez Zleceniobiorcę, niezależnie od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie należności związane z wykonywanymi przez nich robotami zostały przez Zleceniobiorcę uregulowane w całości. Brak pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz Zleceniobiorcy do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie. 10. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Zleceniobiorcy związane z wykonywaniem Umowy 11. Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, o NIP: i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 12. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 13. Zleceniobiorca jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP.. 7 Umowa może ulec rozwiązaniu: w trybie natychmiastowym, gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z realizacji niniejszej umowy - wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 2. W przypadku niewłaściwego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zleceniodawca ma prawo zastosować kary umowne wobec Zleceniobiorcy w wysokości 100 zł netto za każdy dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu obowiązków. 9 Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy k.c., ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o umowie zlecenia oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.). 11 Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zleceniodawcy.
5 12 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania Zleceniodawca Zleceniobiorca
WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu.w Słubicach po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
Bardziej szczegółowoUMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR./20..
UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR./20.. Zawarta w dniu...20 r. w.. pomiędzy: Lubskim Domem Kultury z siedzibą... zwaną dalej Zleceniodawca, reprezentowaną przez...przy kontrasygnacie...
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1
UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA NR IF NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. zawarta w dniu 2017 r.
UMOWA NR IF..2017 NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól, NIP: 925-19-72-202,
Bardziej szczegółowoUMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nr SO... /2013.
UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nr SO..... /2013. zawarta w dniu. w Kętrzynie po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr SO... na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
Bardziej szczegółowo14 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR../IN/2011 Zawarta w Sulikowie w dniu.. pomiędzy: Gminą Sulików z siedzibą w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, reprezentowaną przez: Roberta
Bardziej szczegółowoUMOWA nr /2012 O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
UMOWA nr /2012 O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu.2012 r. w Słubicach po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Bardziej szczegółowoWZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:
WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa
Bardziej szczegółowoUMOWA NR /2015. Strona 1 z 5
UMOWA NR /2015 W dniu.r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym dalej Zamawiającym
Bardziej szczegółowo4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)
U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej
Bardziej szczegółowoUwaga- prosimy o załączenie do oferty dokumentów KRS/EGD jeżeli dotyczy oraz stosownych uprawienień.
SPZOZ/SAN/DO/27/2014 Sanok,05.03.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE SPZOZ w Sanoku prosi o złożenie ofert w przedmiocie wykonywania czynności inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej w przedmiocie
Bardziej szczegółowoUmowa - projekt. Załącznik nr 5 do SIWZ
Umowa - projekt zawarta w dniu...2016 roku w Rząśni w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia reprezentowaną przez: Tomasza Stolarczyka
Bardziej szczegółowoUMOWA NR.. zwanym dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Inspektorem nadzoru.
UMOWA NR.. Zawarta w dniu.. r. zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
Bardziej szczegółowo-WZÓR UMOWY- UMOWA NR DI O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
-WZÓR UMOWY- UMOWA NR DI.7234.83.2018 O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu. sierpnia 2018 r., pomiędzy Gminą Zawadzkie, z siedzibą 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13, którą
Bardziej szczegółowoUmowa - projekt. Załącznik nr 5C do SIWZ
Umowa - projekt zawarta w dniu.. roku w Rząśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia reprezentowaną przez: Tomasza Stolarczyka Wójta Gminy Rząśnia
Bardziej szczegółowoUMOWA NR../2013. zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Inspektorem nadzoru w imieniu którego działa:
UMOWA NR../2013 W dniu 25 marca 2013r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym
Bardziej szczegółowoUmowa - projekt. Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowa - projekt zawarta w dniu.. roku w Rząśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia w imieniu, której działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni, ul. 1 Maja 18, 98-332 Rząśnia reprezentowany
Bardziej szczegółowoWZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych
UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn
UMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn zawarta w Płocku w dniu 2016 roku pomiędzy: ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,
Bardziej szczegółowoUMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu. 2017 r. pomiędzy: Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G, KRS 000012051, NIP
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia r. Umowa projekt
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 09.11.2017r. Umowa projekt W dniu w Nowej Dębie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., z siedzibą: 39-460 Nowa Dęba,
Bardziej szczegółowoUMOWA NR.. a.. zwanym dalej Wykonawcą.
UMOWA NR.. Zawarta w dniu.. r. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Powiatem Łowickim zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Bardziej szczegółowoDla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa
Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..
Bardziej szczegółowoDyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego
Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na
Bardziej szczegółowo- projekt umowy - UMOWA o pełnienie nadzoru inwestorskiego
- projekt umowy - UMOWA o pełnienie nadzoru inwestorskiego Załącznik nr 2 zawarta w dniu. roku pomiędzy: Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15 wpisaną do Rejestru Podmiotów
Bardziej szczegółowoUMOWA NR.. a.. zwanym dalej Wykonawcą.
UMOWA NR.. Zawarta w dniu.. r. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Powiatem Łowickim zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Bardziej szczegółowoUMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,
Bardziej szczegółowoUMOWA NR.. (Projekt) Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, Śmigiel, NIP: ,
Załącznik nr 5 UMOWA NR.. (Projekt) zawarta w dniu. r. w Śmiglu pomiędzy: Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, NIP: 698-172-24-62, zwaną w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną
Bardziej szczegółowoUMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
INW.271.2.1.2017 Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,
Bardziej szczegółowoUmowa/ Umowa Zlecenie Nr PU o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt
Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU.271.9.2018 o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt zawarta dnia... r. pomiędzy.., zwaną dalej Zamawiającym, z jednej strony, a : zwanym dalej Wykonawcą w rezultacie dokonania
Bardziej szczegółowoo wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej
UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy
Bardziej szczegółowoUmowa/ Umowa Zlecenie Nr PU o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt
Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU.271.10.2018 o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt zawarta dnia. pomiędzy Gminą Wojcieszów z siedzibą, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:
Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły
Bardziej szczegółowoWzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...
Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą
UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną
Bardziej szczegółowoWzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)
Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu
Bardziej szczegółowoDla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa
Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego
Bardziej szczegółowoUmowa/ Umowa Zlecenie Nr PU o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt
Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU.271.11.2018 o pełnienie nadzoru inwestorskiego- projekt zawarta dnia. pomiędzy Gminą Wojcieszów z siedzibą, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu
Bardziej szczegółowoUMOWA nr...- projekt
CZĘŚĆ II: WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA nr...- projekt Zawarta w dniu...w Kuślinie pomiędzy Gminą Kuślin z siedzibą w Kuślinie ul. E. Szczanieckiej 4 reprezentowaną przez Wójta Gminy
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr.. została zawarta umowa o następującej treści :
UMOWA Nr.. Wzór umowy zamówienia W dniu. roku w pomiędzy : Makar Print Marcin Karczewski z siedzibą 26-085 gm. Miedziana Góra, ul. St.Staszica 22, Bobrza NIP : 959-147-77-08, reprezentowanym przez: Marcin
Bardziej szczegółowoUMOWA nr Termin przekazania placu budowy strony ustalają na dzień Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
UMOWA nr... zawarta dnia...pomiędzy : 1. Albatros Biokom Sp. z o.o. Spółka komandytowa 22-100 Chełm ul. Chemiczna 9, REGON 365161950, NIP 563-243-00-45, KRS 0000632351, zwany dalej,,zamawiającym" reprezentowanym
Bardziej szczegółowoUMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. pomiędzy:,,pak Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie 62-510, ul. Przemysłowa 158, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Bardziej szczegółowoUMOWA NA NADZÓR INWESTORSKI
UMOWA NA NADZÓR INWESTORSKI W dniu:... r. w Uniejowie pomiędzy: Gminą Uniejów, z siedzibą: ul. Bł. Bogumiła 13, 99 210 Uniejów, NIP: 828 135 67 37, REGON: 311019579, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR
-WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną
Bardziej szczegółowoUmowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:
Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:
Bardziej szczegółowoWzór UMOWY O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nr SO
Znak: SO.271.05.2011 zał. nr 7 do SIWZ Wzór UMOWY O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nr SO.272 2011 zawarta w dniu...2011 r. w Kętrzynie pomiędzy: Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska
Bardziej szczegółowoUmowa nr... (wzór umowy)
Umowa nr... (wzór umowy) zawarta w dniu....2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański ul. Gdańska 6, NIP 592-20-45-396 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Edmunda Stachowicza - Prezydenta
Bardziej szczegółowoWZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez :
WZÓR UMOWA nr INW..2016 Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : Pana Marka Wilińskiego - Burmistrza Lubienia Kujawskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika
Bardziej szczegółowoUmowa nr. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym. Firmą: Organ rejestrowy:. Pozycja w rejestrze: reprezentowaną przez:
Umowa nr zawarta w dniu.. r. w Białych Błotach pomiędzy: Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017
Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017 zawarta w dniu. r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 50, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-97-178, reprezentowaną
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3. Umowa nr... zawarta w dniu... o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
Załącznik nr 3 Umowa nr... zawarta w dniu... o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zawarta pomiędzy Miastem Grajewo z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6A reprezentowanym przez: Dariusza Latarowskiego
Bardziej szczegółowoUMOWA NR PJ05072/17. na dostawę regałów przesuwnych do archiwum dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
UMOWA NR PJ05072/17 ZAŁĄCZNIK NR 5 do WZ na dostawę regałów przesuwnych do archiwum dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku zawarta w Płocku w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą
Bardziej szczegółowoCzęść II SIWZ. Wzór Umowa
Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.
Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.
Bardziej szczegółowoUMOWA. Przedmiot umowy:
UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd
Bardziej szczegółowoUmowa nr../(m-c)/(dział)
Umowa nr../(m-c)/(dział) zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy: Śródmieście spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
Bardziej szczegółowoBudowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..
UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.
Bardziej szczegółowoPROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:
PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego
ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w Gdyni w dniu... 2017 roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska
Bardziej szczegółowoZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI USŁUGI, POLEGĄJACEJ NA:
ZPP-2811-01/2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zapytanie prowadzone będzie w oparciu o wewnętrzne uregulowania Wojewódzkiego szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, zwanego dalej
Bardziej szczegółowoIstotne postanowienia umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZI
Znak: ZI.271.32.2013 zał. nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZI.272...2013 zawarta w dniu...2013 r. w Kętrzynie pomiędzy: Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą 11-400
Bardziej szczegółowoUMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez
UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Bardziej szczegółowoUmowa nr (wzór umowy)
Umowa nr (wzór umowy) Załącznik nr 4 do WZ Zawarta w dniu... 2018 roku w Wolsztynie Pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Wschowska 3 64-200 Wolsztyn wpisanym do KRS pod nr 0000033810,
Bardziej szczegółowoUmowa nr.. /Przedmiot umowy/
Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego
Bardziej szczegółowoUmowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:
Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 4 do Regulaminu. (pieczęć) WKSiW MCa (znak sprawy)
. (pieczęć) Załącznik Nr 4 do Regulaminu WKSiW.7013.27.2012.MCa (znak sprawy) Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie
Bardziej szczegółowoU M O W A.. / M C S / /
U M O W A.. / M C S / / 2 0 1 6 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru
Bardziej szczegółowoOGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr NTI / R-10/2014 o nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych. roku Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubartowie, ul.
OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr NTI / R-10/2014 o nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych zawarta dnia. roku w Lubartowie między stronami: Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubartowie, ul. Cicha 6, NIP 714-020-00-33,
Bardziej szczegółowoUMOWA SPRZEDAŻY NR..
UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Bardziej szczegółowoUmowa nr. /wzór/ Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. Konto bankowe: mbank, PL
Umowa nr. /wzór/ zawarta w dniu.. w Starym Lesie, pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański, wpisana pod numerem 0000177882
Bardziej szczegółowoUMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.
UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym
Bardziej szczegółowoistotne postanowienia umowy
załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy
Bardziej szczegółowoUmowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)
Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego
UMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu.. 2017r. w Kątach Wrocławskich pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez: 1. mgr inż. Antoniego Kopeć - Burmistrza Miasta i Gminy
Bardziej szczegółowoPostępowanie nr: 7/1/8UE/2012 Załącznik nr 6 do WZ. Wzór: UMOWA na wykonywanie rurowych przepustów kablowych zawarta w Słupsku, w dniu...
Postępowanie nr: 7/1/8UE/2012 Załącznik nr 6 do WZ Wzór: UMOWA na wykonywanie rurowych przepustów kablowych zawarta w Słupsku, w dniu... pomiędzy: ENERGA-OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Słupsk Sp. z
Bardziej szczegółowoUMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..., REGON, NIP
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy...., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział
Bardziej szczegółowoUmowa. zawarta..r. w Krakowie
Umowa zawarta..r. w Krakowie pomiędzy: Agencją Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lema 7, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, KRS 146404. NIP 676 17 03 853. Kapitał
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr /WIiZP/ /2015
UMOWA Nr /WIiZP/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Strzegom z siedzibą w Strzegomiu, Rynek 38 reprezentowaną przez: Zbigniewa Suchytę Burmistrza Strzegomia zwaną Zleceniodawcą a.. prowadzącym działalność
Bardziej szczegółowoUMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul. zarejestrowaną w... NIP.. REGON *podmiotami działającymi wspólnie: 1... z siedzibą w... przy ul...
UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Bardziej szczegółowoUMOWA ZLECENIA Nr./ 2013 o pełnienie nadzoru inwestorskiego
UMOWA ZLECENIA Nr./ 2013 o pełnienie nadzoru inwestorskiego Zawarta w dniu... w Toruniu pomiędzy: GMINĄ MIASTA TORUŃ, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 ( NIP: 879-000-10-14, REGON:
Bardziej szczegółowoUMOWA NR NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
UMOWA NR... 2017 NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. zawarta w dniu... r. pomiędzy, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Zarząd w osobie: z siedzibą w... wpisanym do
Bardziej szczegółowoProjekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :
Załącznik Nr.. do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej
Bardziej szczegółowoProjekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...
Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
Bardziej szczegółowoUmowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne
Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną
Bardziej szczegółowoUmowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale
Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,
Bardziej szczegółowoUmowa Nr.../ zwanym dalej Zamawiającym.... zwany dalej Wykonawcą
Umowa Nr.../2018 zawarta w dniu... 2018 r. pomiędzy: Powiat Ostrowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do
Bardziej szczegółowoUMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY
UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX
Bardziej szczegółowoUMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego
UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego - projekt - zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-161 Katowice
Bardziej szczegółowoUMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
Strona 1 z 5 UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w Ustrzykach Dolnych w dniu. 2017 r. pomiędzy: Powiatem Bieszczadzkim, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne NIP 689-11-89-975 zwanym dalej
Bardziej szczegółowoUmowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji
Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Zawarta w dniu 2013 roku w.., pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną
Bardziej szczegółowoUMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu r. pomiędzy:
WZÓR UMOWY UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu...2017r. pomiędzy: 1. Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Bardziej szczegółowoUMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:
Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151
Bardziej szczegółowoUmowa nr DOP -.. / B/ 2017
Umowa nr DOP -.. / B/ 2017 Zawarta w dniu. w. pomiędzy: Bieszczadzkim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ustrzykach Górnych Ustrzyki Górne 19 38 713 Lutowiska reprezentowanym przez pana Leopolda Bekiera Dyrektora
Bardziej szczegółowoUmowa o dzieło. zawarta dnia w Zgorzelcu pomiędzy:
Umowa o dzieło zawarta dnia 09.06.2010 w Zgorzelcu pomiędzy: 1/ ROBOMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Wiśniowej 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, pod numerem 850294, reprezentowaną
Bardziej szczegółowoUMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR
UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Bardziej szczegółowoUMOWA RAMOWA Nr.. Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
UMOWA RAMOWA Nr.. W dniu.. r. w., pomiędzy: z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowo6. Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży instalacji
UMOWA NR. O pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, zawarta w dniu Pomiędzy: Instytutem Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Baczyńskiego 13; Biuro Zarządu: ul. Armii
Bardziej szczegółowo(wzór) UMOWA nr /2014
(wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do oferty. Wzór Umowy nr /2013. zawarta w dniu..2013 r. w Polanicy-Zdroju pomiędzy:
Załącznik nr 2 do oferty. Wzór Umowy nr /2013 zawarta w dniu..2013 r. w Polanicy-Zdroju pomiędzy: Gminą Polanica Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57 320 Polanica Zdrój, NIP 883 16 78 080, REGON 890717941, reprezentowaną
Bardziej szczegółowo