NIP:, działającą na podstawie wpisu.. reprezentowaną/reprezentowanymi przez:

Transkrypt

1 UMOWA NR HZP X /13 - wzór zawarta w dniu r. pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o Łódź, ul. Wierzbowa 52, NIP , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł., działającym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ; reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą:... NIP:, działającą na podstawie wpisu.. reprezentowaną/reprezentowanymi przez: zwaną/zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą. Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ oznaczenie sprawy: HZP X /13. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zakup i aktywacja usług opieki serwisowej dla sprzętu i oprogramowania informatycznego posiadanego przez Zamawiającego: 1) Opieka serwisowa z 6-cio godzinnym czasem naprawy (wraz z częściami zamiennymi) dla macierz HP EVA 4400 oraz 40 dysków HP EVA M6412A 146GB 15K FC HP 6 Hour Call-To-Rapair HW Support HA105AC dla: Produktu Seryjny HP HSV300 Controllers HP EVA4400 Dual Controller Array AG637B SGA01202LY HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure AG638B SGA016007U AG556B SGS0260PGT AG556B SGS0260PLA AG556B SGS0260PM6 AG556B SGS0260PKE AG556B SGS0260PM2 AG556B SGS0260PLY AG556B SGS0260PL8 AG556B SGS0260PL9 AG556B SGS0260PNF AG556B SGS0260PPH AG556B SGS0260PRZ AG556B SGS0260PNW HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure AG638B SGA016007V AG556B SGS0260PK9 AG556B SGS0260PNJ AG556B SGS0260PKX Strona 1 z 5

2 AG556B SGS0260PD9 AG556B SGS0260PLZ AG556B SGS0260PP3 AG556B SGS0260PPE AG556B SGS0260PKU AG556B SGS0260PJV AG556B SGS0260PCR AG556B SGS0260PRB AG556B SGS0260PN0 HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure AG638B SGA016007P AG556B SGS0260PM5 AG556B SGS0260PCL AG556B SGS0260PJX AG556B SGS0260PHL AG556B SGS0260PJ6 AG556B SGS0260PDZ AG556B SGS0260PKB AG556B SGS0260PHG AG556B SGS0260PJ3 AG556B SGS0260PP4 AG556B SGS0260PD8 AG556B SGS0260PKD HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure AG638B SGA016007S AG556B SGS0260PNG AG556B SGS0260PRV AG556B SGS0260PCC AG556B SGS0260PM7 2) Opieka serwisowa wraz z aktualizacjami 24/7 dla oprogramowania do zarządzania macierzą EVA 4400 HP Software 24/7 Support / HP Software Updates Services - HA107AC dla: Oprogramowanie HP Business Copy EVA4400 Unlim SW E-LTU HP Command View EVA4400 Unlim SA E-LTU Produktu T5476BAE T5497BAE 3) Opieka serwisowa z 6-cio godzinnym czasem naprawy (wraz z częściami zamiennymi) dla infrastruktury HP Blade wraz z serwerami HP 6 Hour Call-To-Rapair HW Support HA105AC dla: Produktu Seryjny BladeSystem c7000 Enclosure G2 HP AC Module, Single Phase B21 Strona 2 z B21 GB80281CP2 HP 6X 2400W Gold Ht Plg FIO Pwr Sply Kit B21 GB80281CP3 Power Supply 1 HP 2400W HE PSU B21 5AGUD0AHLZ33KR Power Supply 2 HP 2400W HE PSU Power Supply 3 HP 2400W HE PSU Power Supply 4 HP 2400W HE PSU Power Supply 5 HP 2400W HE PSU Power Supply 6 HP 2400W HE PSU Fan 1 Active Cool 200 Fan B B21 5AGUD0AHLZ33KQ B21 5AGUD0AHLZ33KU B21 5AGUD0AHLZ33KT B21 5AGUD0AHLZ33KW B21 5AGUD0AHLZ33KV

3 Fan 2 Active Cool 200 Fan B21 Fan 3 Active Cool 200 Fan B21 Fan 4 Active Cool 200 Fan B21 Fan 5 Active Cool 200 Fan B21 Fan 6 Active Cool 200 Fan B21 Fan 7 Active Cool 200 Fan B21 Fan 8 Active Cool 200 Fan B21 Fan 9 Active Cool 200 Fan B21 Fan 10 Active Cool 200 Fan B21 BladeSystem c7000 Onboard Administrator Tray O102BP1861 BladeSystem c7000 DDR2 Onboard Administrator with KVM B21 OB02BP9820 BladeSystem c7000 DDR2 Onboard Administrator with KVM B21 OB06BK2642 Interconnect 1 HP VC Flex-10 Enet Module B21 TW201802CZ Interconnect 2 HP VC Flex-10 Enet Module B21 TW202600BR Interconnect 3 HP VC 8Gb 20-Port FC Module B21 MY Interconnect 4 HP VC 8Gb 20-Port FC Module B21 MY HP 8Gb Short Wave FC SFP+ AJ718A 3CA023A20T HP 8Gb Short Wave FC SFP+ AJ718A 3CA023A20Z HP 8Gb Short Wave FC SFP+ AJ718A 3CA023A21A HP 8Gb Short Wave FC SFP+ AJ718A 3CA023A39L HP 8Gb Short Wave FC SFP+ AJ718A 3CA023A39P HP 8Gb Short Wave FC SFP+ AJ718A 3CA023A4NP HP 8Gb Short Wave FC SFP+ AJ718A 3CA023A4NY HP 8Gb Short Wave FC SFP+ AJ718A 3CA023A4P B21 GB80281CPE B21 GB80281CPB B21 GB80281CR1 4) Opieka serwisowa wraz z aktualizacjami 24/7 dla oprogramowania do zarządzania infrastrukturą HP Blade: HP Software 24/7 Support / HP Software Updates Services HA107AC dla : Oprogramowanie HP Insight Control Encl Bundle 16 E-LTU Produktu TC277AAE 5) Opieka serwisowa z 6-cio godzinnym czasem naprawy (wraz z częściami zamiennymi) dla serwera monitoringu i zarządzania całej infrastruktury serwerowej ZWiK HP DL380G6: HP 6 Hour Call -To- Rapair HW Support HA105AC dla: Produktu Seryjny HP DL380 G6 CTO Server B21 GB80281DVV 6) Przywrócenie opieki serwisowej dla HP 8/8 Base (0) e-port SAN Switch UJ559AC dla: Produktu Seryjny HP 8/8 Base (0) e-port SAN Switch AM866A CZC026SLVW HP 8/8 Base (0) e-port SAN Switch AM866A CZC026SLVS 7) Opieka serwisowa z 6-cio godzinnym czasem naprawy (wraz z częściami zamiennymi): HP 6 Hour Call-To-Rapair HW Support HA105AC dla: Strona 3 z 5

4 Produktu Seryjny HP 8/8 Base (0) e-port SAN Switch AM866A CZC026SLVW HP 8/8 Base (0) e-port SAN Switch AM866A CZC026SLVS 2. Wyżej wymieniona opieka serwisowa będzie świadczona przez 12 miesięcy od jej aktywacji, przy czym aktywacja powinna nastąpić nie później niż w dniu wygaśnięcia obecnej ochrony gwarancyjnej, z zastrzeżeniem 3 ust TERMIN REALIZACJI UMOWY Wykonawca jest zobowiązany zakupić i aktywować usługi opieki serwisowej określone w 1 umowy, w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia. 3 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 1. Potwierdzeniem realizacji umowy będą certyfikaty/potwierdzenia zawarcia kontraktów serwisowych wystawione przez producenta sprzętu i dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego. 2. Jeżeli producent nakłada obowiązek rejestracji pakietu serwisowego/gwarancji, czynność tę dokona Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust.1 umowy. 3. W przypadku aktywacji opieki serwisowej po dniu ustania obecnej ochrony gwarancyjnej, koszty związane z przeglądami zerowymi wymaganymi przez producenta, a niezbędnymi do aktywacji nowej opieki, ponosi Wykonawca. 4 WYNAGRODZENIE/WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie umowy ustala się na kwotę w wysokości: brutto.zł(z podatkiem VAT:.. %), słownie...., zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z realizacji umowy na warunkach określonych w umowie oraz wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek VAT. 3. Ww. wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązania wynikającego z wystawionej faktury o kwotę naliczonych kar umownych, o których mowa w 5 umowy. 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, stosowana będzie stawka właściwa na moment powstania obowiązku podatkowego. 6. Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego po zrealizowaniu umowy, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 7. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej. 8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę w ramach umowy do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 5 KARY UMOWNE 1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej za niezrealizowanie umowy w terminie określonym w 2, liczonej za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.1 umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1 umowy, a w przypadku odstąpienia od części umowy - 20% wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1, a w przypadku odstąpienia od części umowy - 20% wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w 7 ust. 2 pkt 2.1 umowy. 4. Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania, bez Strona 4 z 5

5 konieczności wykazania poniesionej szkody odpowiednio przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 5. Wpłata zostanie uznana za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. 6. W przypadku gdy szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. 6 NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 1. Upoważnionym pracownikiem Zamawiającego w zakresie koordynacji działań związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy jest p....., nr tel.: , nr faksu: , .@zwik.lodz.pl. 2. Upoważnionym pracownikiem Wykonawcy w zakresie koordynacji działań związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy jest p..,nr tel.:., nr faksu:, Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, numeru telefonu i faksu oraz osób odpowiedzialnych za realizację umowy bez potrzeby sporządzenia aneksu do umowy. 4. W przypadku braku takiej informacji pisma wysłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 7 ZMIANY UMOWY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian określonych w 6 ust Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności: 2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym wypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy; 2.2. gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 2.3. niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy, mimo pisemnego upomnienia Zamawiającego. 3. Odstąpienie od umowy lub jej części powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 8 CESJA PRAW Cesja praw związanych z realizacją zawartej umowy możliwa jest tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. Załącznik: 1. Kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 5 z 5