UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

Transkrypt

1 Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) pomiędzy: 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ) przy ulicy Kruczej 16/22 o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych opłacony w całości, wpisaną pod numerem KRS do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , reprezentowaną zgodnie z odpisem z KRS (Załącznik nr 1) przez: Prezes Zarządu,.. Członka Zarządu, zwaną w dalszej części KFK lub Spółką a 2... z siedzibą w..(kod pocztowy: ) przy.., wpisaną pod numerem KRS do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości złotych opłaconym w całości, NIP:.. reprezentowaną, zgodnie z odpisem z KRS (Załącznik nr 2) przez: zwaną w dalszej części Wykonawcą

2 zwanymi dalej także każda oddzielnie Stroną lub łącznie Stronami, 1. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla KFK fabrycznie nowego samochodu osobowego marki model, rok produkcji.. wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu (dalej Samochód lub Przedmiot leasingu ). 2. Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć Samochód spełniający wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, na warunkach określonych w niniejszej umowie i oddać Samochód KFK do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a KFK zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe cenie (lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia Samochodu przez Wykonawcę) oznaczonej w umowie. 2. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowa została zawarta na czas określony: 36 miesięcy od dnia wydania Samochodu KFK. 2. KFK ma prawo nabyć Samochód objęty umową, jeżeli w terminie do 15 dni przed upływem 36 miesięcy od dnia wydania Przedmiotu leasingu zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa. 3. Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy w części nie ogranicza prawa KFK, o którym mowa w ust Nabycie Samochodu nastąpi na podstawie umowy przenoszącej własność, którą Strony zobowiązują się zawrzeć w terminie do 5 dni od dnia wygaśnięcia umowy leasingu, za zapłatą kwoty wykupu, o której mowa w 4 ust. 3 pkt c. Kwota wykupu płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie sprzedaży Samochodu w terminie do 21 dni od dnia przeniesienia własności Samochodu, na podstawie doręczonej KFK faktury Vat. 2 / 9

3 5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o woli skorzystania z opcji wykupu, Samochód do czasu zawarcia umowy przenoszącej jego własność, będzie znajdował się w posiadaniu KFK. 6. W razie nieskorzystania przez KFK z prawa wykupu Samochodu, Wykonawca odbierze Samochód na swój koszt z siedziby KFK, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez KFK o rezygnacji z opcji wykupu, nie wcześniej jednak niż w terminie 10 dni od dnia wygaśnięcia umowy leasingu. 7. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec KFK w związku z nieskorzystaniem przez KFK z prawa wykupu Samochodu. 3. DOSTAWA I SPRZEDAŻ PRZEDMIOTU LEASINGU 1. Wykonawca wyda KFK Samochód w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w siedzibie KFK w Warszawie, przy ulicy Kruczej 16/ Samochód przedstawiony do odbioru KFK powinien być: 1) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, 2) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej, 3) ubezpieczony w zakresie, o którym mowa w SIWZ, 4) zatankowany (min. 10 litów paliwa), 5) wyposażony w opony zimowe i letnie. 3. Wraz z Samochodem Wykonawca wyda KFK: 1) dowód rejestracyjny, 2) polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenie składek, 3) instrukcję obsługi w języku polskim, 4) kartę pojazdu wraz ze świadectwem homologacji, 5) dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta, 6) egzemplarz umowy lub odpis umowy zawartej przez Wykonawcę ze zbywcą Samochodu. 3 / 9

4 4. W terminie do 14 dni przed planowaną datą wydania Samochodu Wykonawca przedstawi KFK w formie pisemnej warunki, na jakich Samochód zostanie objęty ubezpieczeniem oraz wskaże towarzystwo ubezpieczeń, w którym Samochód zostanie ubezpieczony. 5. Wykonawca poinformuje KFK o terminie dostawy Samochodu w formie pisemnej co najmniej 5 dni przed planowanym terminem. 6. Odbiór Samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony KFK i Wykonawcy. 7. W przypadku, gdy Samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami niniejszej umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub Ofertą Wykonawcy lub gdy brak jest któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w 3 ust. 3 umowy, KFK może odmówić odbioru Samochodu i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 30 dni lub też od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu do usunięcia wad lub braków KFK ma prawo odstąpić od umowy, naliczając karę umowną zastrzeżoną w 8 ust. 1 pkt c. 4. WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy KFK zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: zł brutto, zgodnie z Formularzem Ofertowym złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). 3. Wynagrodzenie stanowić będzie sumę następujących kwot: a) sumę opłaty wstępnej oraz rat leasingowych równych za okres 36 miesięcy, b) sumę opłat z tytułu ubezpieczenia Samochodu w okresie leasingu, c) kwotę stanowiącą wartość wykupu Samochodu, d) sumę pozostałych opłat i kosztów związanych w szczególności z przygotowaniem pojazdu, z wydaniem karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego. 4. Wszystkie ceny stawki lub podane w ust. 2 powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 4 / 9

5 5. Strony ustalają, iż: a) cena brutto Samochodu wynosi.. zł (słownie: ), b) wysokość opłaty wstępnej, stanowiącej 30% ceny brutto Samochodu wynosi zł (słownie: ), c) wysokość opłat i kosztów związanych z przygotowaniem i wydaniem Samochodu, stanowiącej nie więcej niż 1% wartości brutto Samochodu, wynosi. zł (słownie:..), d) wysokość jednej równej raty leasingowej wynosi:. zł (słownie: ), e) wysokość kwoty wykupu Samochodu, stanowiącej 1% wartości początkowej Samochodu (określonej w pkt a)) wynosi. zł (słownie: ). 6. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę będzie obowiązywało przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie. 7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujących sposób: a) opłata wstępna wraz pozostałymi opłatami i kosztami (ust. 5 pkt c) zapłacona zostanie w terminie do 21 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń, na podstawie doręczonej KFK faktury Vat, b) wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych płatne będzie raz w miesiącu z dołu, w równych ratach na podstawie doręczonej KFK faktury Vat, c) wynagrodzenie z tytułu ubezpieczenia Samochodu za cały okres leasingu płatne będzie w ratach wraz z ratami leasingowymi, jako część raty leasingowej, 8. Wysokość rat leasingowych oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu ubezpieczenia samochodu określa Formularz Ofertowy stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy przez KFK przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem spłat. 10. Za dzień zapłaty faktur uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego KFK Wykonawca zobowiązany jest do: OBOWIĄZKI STRON 5 / 9

6 a) terminowego wykonania umowy, b) poniesienia pełnej odpowiedzialności za prawidłową realizację umowy, c) dostarczenia Samochodu fabrycznie nowego, bezwypadkowego, walnego od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, materiałowych, d) ubezpieczenia Samochodu w zakresie i na warunkach nie gorszych niż wskazane w Warunkach Ubezpieczenia, o których mowa Szczegółowym Opisie Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, e) nieobciążania Samochodu na rzecz osób trzecich, f) nieprzelewania swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody KFK. 2. KFK zobowiązuje się: a) korzystać z Samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, b) utrzymywać Samochód w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywać napraw koniecznych do zachowania Samochodu w stanie nie pogorszonym, c) ponosić koszty i opłaty związane z użytkowaniem Samochodu, d) nie dokonywać zmian w substancji Samochodu, e) informować Wykonawcę o ujawnionych w Samochodzie wadach, f) nie oddawać Samochodu osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania (ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz KFK na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło). 6. RĘKOJMIA 1. Wykonawca odpowiada wobec KFK za wady przedmiotu leasingu, jeśli powstały one w okolicznościach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialności. Wówczas, jeżeli Przedmiot leasingu ma wady, które ograniczają jego przydatność do umówionego użytku, KFK może żądać odpowiedniego obniżenia rat leasingowych za czas trwania wad. Natomiast jeżeli w chwili wydania KFK Przedmiot leasingu miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie jego używanie, albo jeżeli wady te powstały później, a Wykonawca 6 / 9

7 mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, KFK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 2. Z chwilą zawarcia przez Wykonawcę umowy ze zbywcą z mocy prawa przechodzą na KFK uprawnienia z tytułu wad Przedmiotu leasingu przysługujące Wykonawcy względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez Wykonawcy względem zbywcy. 3. Wykonanie przez KFK uprawnień określonych w ust. 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że Wykonawca odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad przedmiotu leasingu. 4. KFK może żądać odstąpienia przez Wykonawcę od umowy ze zbywcą z powodu wad Przedmiotu leasingu, gdy umowa ze zbywcą przewiduje takie uprawnienie po stronie Wykonawcy. Bez zgłoszenia żądania przez KFK Wykonawca nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad Przedmiotu leasingu. 5. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Wykonawca może żądać od KFK zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie Wykonawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięciem umowy leasingu oraz ponownym zadysponowaniem przez Wykonawcę Przedmiotu leasingu. 7. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. KFK może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, KFK jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu wypowiedzenia umowy. 3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku powstania zaległości w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przekraczających 30 dni od daty ich płatności, po uprzednim wezwaniu KFK do uregulowania zaległości i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 30 dniowego terminu. 4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 / 9

8 8. KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci KFK karę umowną: a. za niewydanie Samochodu w terminie określonym w 3 ust. 1, w wysokości: 0,1% kwoty, o której mowa w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wydaniu Samochodu, b. za opóźnienie w zawarciu umowy przenoszącej na KFK własność Samochodu, o której mowa w 2 ust. 4 w wysokości 0,1% kwoty, o której mowa w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. c. w razie odstąpienia przez KFK od umowy na podstawie 3 ust. 7 umowy w wysokości 10% kwoty, o której mowa w 4 ust. 1 umowy; niezależnie od kary przewidzianej w niniejszym punkcie KFK przysługuje prawo do żądania zapłaty również kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt a. 2. KFK zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 9. DORĘCZENIA Strony oświadczają, wskazane w komparycji umowy adresy Stron są aktualnymi adresem do doręczeń, a w razie ich zmiany zobowiązują się powiadomić o powyższym niezwłocznie drugą Stronę, pod rygorem uznania, iż korespondencja kierowana na dotychczasowy adres jest skutecznie doręczona. 10. ZMIANA UMOWY 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w szczególności: 8 / 9

9 1) zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, jeżeli zostały ogłoszone w urzędowych publikatorach w dacie podpisania wykonania umowy, 2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) zmiany Umowy niezbędne celem wyeliminowania rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności warunki SIWZ oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią SIWZ lub Oferty, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia SIWZ następnie umowy oraz Oferty. 3. Strony ustalają jako sąd właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z umowy sąd właściwy miejscowo dla siedziby KFK. 4. Załączniki wymienione w umowie, obejmujące: 1) Załącznik nr 1 odpis z KRS KFK, 2) Załącznik nr 2 odpis z KRS Wykonawcy, 3) Załącznik nr 3 SIWZ, 4) Załącznik nr 4 Oferta, stanowią integralną część umowy. 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. KFK WYKONAWCA 9 / 9