SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Na dostawę druków medycznych i akcydensowych 65/ZA/15
|
|
- Stanisława Krzemińska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na dostawę druków medycznych i akcydensowych 65/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia r. ul. Chorzowska Świętochłowice tel. 32/ do 5 tel./fax: 32/ Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: Nr NIP: REGON: Wysokość kapitału zakładowego: ,00
2 Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa druków medycznych i akcydensowych Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: Druki i produkty podobne Rozdział II. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Sukcesywne dostawy druków medycznych i akcydensowych będą realizowane wg potrzeb Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zamówienia. Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Ofertę należy przygotować na formularzu ZAPYTANIE OFERTOWE stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Rozdział V. Miejsce i termin skladania oferty 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych z dopiskiem: Oferta na dostawę druków medycznych i akcydensowych, znak sprawy 65/ZA/ Termin składania ofert upływa dnia roku o godzinie Wszystkie oferty otrzymane przez Sprzedającego po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. Rozdział VI. Związanie ofertą Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3 Rozdział VII. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: kryterium cena Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę : kryterium cena = 100 % i stosując wzór: Cmin Wartość punktowa = W * Cn * 100 W - waga kryterium Cmin - cena minimalna w ofertach Cn - cena danej oferty Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: - jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w formie faksu lub drogą elektroniczną. 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu Ofert jest Jolanta Krowicka, tel. (32) Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert: 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1, 2. Wzór umowy Załącznik nr 2.
4 Załącznik Nr 1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy druków medycznych i akcydensowych Wykonawca: Dane Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Numer telefonu:.numer Fax/mail : nr NIP:.. nr REGON:...
5 1. Przedmiot zamówienia L.p. Asortyment j.m. ilość max 1. Ankiety kierowcy A4 /a 100 szt./ dwustronne bl Dziennik korespondencyjny A4 twarda oprawa szt Faktura VAT samokopia (oryginał + 1 kopia ) - bl. bl Indywidualna karta zleceń lekarskich A3 dwustronne szt Informacja dla pacjenta "Szpital bez bólu" - A5 jednostronne szt Karta badania lekarskiego osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców A5 dwustronny druk, 12 stron bl Karta badania profilaktycznego A5 dwustronny druk, 4 strony szt Karta dokumentacji postępowania przeciwbólowego - A4 jednostronna szt Karta do skorowidza A7 (karton) szt Karta drogowa A5 druk dwustronny /a 100 szt./ bl Karta sanitarna osoby badanej - A5 samokopia druk jednostronny /a 100 szt./ bl Karta uodpornienia A4 dwustronne twarda okładka szt Konsultacja anestezjologiczna samokopia /a100szt. - A3 bl. 60 cena netto wartość netto % Vat wartość brutto nazwa handlowa ul. Chorzowska Świętochłowice tel. 32/ do 5 tel./fax: 32/ Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: Nr NIP: REGON: Wysokość kapitału zakładowego: ,00
6 14. Karta znieczulenia samokopia /a100szt/ - A4 jednostronna bl Koperta indywidualna B5 (brązowa) szt Książka Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc A5, twarda okładka, dwustronnie zadrukowana, 31 stron (bez okładki) bl Księga bloku porodowego szt Księga gabinetu zabiegowego szt Księga kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych szt Księga noworodków szt Księga pracowni diagnostycznej szt Księga raportów pielęgniarskich szt Kwitariusz przychodowy samokopia A5 bl Okołooperacyjna karta kontrolna - A4 jednostronna szt Okołooperacyjna karta kontrolna - Położnictwo (A4 jednostronna) szt Okołooperacyjna karta kontrolna - Ginekologia (A4 jednostronna) szt Orzeczenie lekarskie do Medycyny Pracy A5 samokopia /a100 szt./ - załącznik nr 7 bl Orzeczenie lekarskie do Medycyny Pracy A5 samokopia /a100 szt./ - załącznik nr 8 bl Orzeczenie lekarskie A5 samokopia /a100 szt./ - załącznik nr 1 bl Orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno epidemiologicznych A5 samokopia /a 100 st./ bl Orzeczenie psychologiczne wg załącznika nr 1 /a 100 szt./ A5 samokopia bl Polecenie księgowania samokopia A5 bl. bl. 10
7 33. Poradnik pacjenta A5 dwustronny 4 strony szt Protokół pielęgniarki operacyjnej A4 jednostronne szt Rozliczenie pobranej zaliczki /a100szt/ - bl. bl Skierowanie do - A6 jednostronne /a 100 szt./ bl. bl Wkładka do karty badania profilaktycznego A5 dwustronny druk, 4 strony szt Wkładka laryngologiczna - A4 dwustronne szt Wniosek o pożyczkę z PKZP (a 100 szt.) dwustronne bl Zaświadzcenie lekarskie /a 100 szt / A6 jednostronne bl. 10 Razem - zł - zł 2. Termin realizacji umowy: 12 miesięcy d daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zamówienia. 3. Termin i sposób płatności: przelew do 30 dni od dostarczenia faktury - na konto wskazane przez Wykonawcę. Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Prosimy o odpowiedź do dnia r. do godziny 10.00
8 Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY zawarta dnia:.2015 r. w Świętochłowicach pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 NIP: KRS: reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Dariusza Skłodowskiego Wiceprezesa Zarządu Ilonę Tkocz-Furman zwaną dalej Zamawiającym a.. zwaną dalej Wykonawcą 1 Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.), zgodnie z ofertą z dnia.2015 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na dostawę druków medycznych i akcydensowych Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane za nieprawdziwe. 2. Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, powinien być dostarczany do Magazynu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Chorzowskiej 36, Świętochłowice dostawa następowała będzie sukcesywnie zgodnie z częściowymi zamówieniami, składanymi w trybie przewidzianym niżej w ust Czas trwania umowy 12 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia r. do dnia 2016 r. 4. Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, dostarczany będzie w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faksu, maila na nr..., na adres Koszty transportu przedmiotu umowy do Magazynu przy ul. Chorzowskiej 36, Świętochłowice ponosi Wykonawca dostawa transportem Wykonawcy. 6. Przedmiot umowy będzie zamawiany w zależności od potrzeb. 7. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne. ul. Chorzowska Świętochłowice tel. 32/ do 5 tel./fax: 32/ Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: Nr NIP: REGON: Wysokość kapitału zakładowego: ,00
9 8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu. 9. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zmian cen określonych w 8 ust Szacunkowa wartość umowy określona została na kwotę:.. zł brutto (słownie:.. złotych) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym, pod rygorem nieważności, dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę. 3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji. 5 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% wartości brutto wskazanej w 2 ust. 10 z tytułu niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. b) w wysokości 1% wartości brutto wskazanej w 2 ust. 10, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub opóźnienia w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze. 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku powstawania szkody wyższej lub z innego niż wskazany w 5 tytułu W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
10 3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić. Z prawa do odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od daty powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: a. obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę, b. zmiany stawki podatku VAT, c. konieczności przedłużenia terminu umowy w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego przedmiotu umowy - przy zachowaniu dotychczasowej ceny, d. zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy bezpośrednio do Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy brutto wskazanej w 2 ust. 10 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy brutto wskazanej w 2 ust. 10 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
11 obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 11 Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Integralną częścią umowy jest: - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Załącznik nr 2 do umowy. 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 28/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 25.03.2015 r. Rozdział
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 1/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 05.01.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę i instalację centrali alarmowej z kamerami w rejestracji Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 74/ZA/14 Zatwierdzam:
Bardziej szczegółowona kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.12.2015 r. ul. Chorzowska
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowona wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatu RTG 35/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 15.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia
Bardziej szczegółowona okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG 119/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 01.10.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie przedmiotu
Bardziej szczegółowona czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na czyszczenie chemiczne wywoływarki RTG firmy Kodak 27/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 24.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 26/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice,
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 22/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 22/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na walidację lodówek 77/ZA/14
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na walidację lodówek 77/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.06.2014 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Walidacja lodówek.
Bardziej szczegółowona przeglądy techniczne aparatu RTG Diagnost TS firmy Philips
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych, pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji przewodów elektrycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej
Bardziej szczegółowona przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 32/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 09.04.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia
Bardziej szczegółowona pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych 3/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.01.2015 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie
Bardziej szczegółowona przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo 135/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.11.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę koszy na śmieci. na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę koszy na śmieci na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 22/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.07.2017 r. /miejscowość,
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 18/ZA/16
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 18/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 22.03.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50
Bardziej szczegółowona usługi kominiarskie
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi kominiarskie 3/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.01.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245 34 40 Sąd
Bardziej szczegółowona przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przygotowanie koncepcji wykonania (projektu) i wykonanie lad rejestracyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 60/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice,
Bardziej szczegółowona przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 7/ZA/5 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 2.0.205 r. /miejscowość, data/ Rozdział
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowona przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo 86/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.11.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa
Bardziej szczegółowona dostawę i wymianę przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi 86/ZA/14
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi 86/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 23.06.2014 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia
Bardziej szczegółowoUMOWA nr MSZ.SZT/ /2016. REGON: NIP: KRS: reprezentowanym przez:
zawarta w dniu UMOWA nr MSZ.SZT/ /2016.2016 r. w Częstochowie pomiędzy: SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 42-200 Częstochowa REGON: 151586247 NIP:
Bardziej szczegółowoNIP: KRS:
UMOWA nr STI/ /2018 zawarta w dniu.. r. w Częstochowie pomiędzy: SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 42-200 Częstochowa REGON: 151586247 NIP: 949 17
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę analizatora składu ciała w związku z realizacją programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Świętochłowice pn. Senior z wigorem 51/ZA/15 Zatwierdzam:
Bardziej szczegółowoTermin realizacji przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia r.
Nr sprawy DZP/38/383-63/2013 Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330
Bardziej szczegółowona przeglądy aparatów USG
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy aparatów USG 89/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.11.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Przeglądy aparatów
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę posiłków dla pacjentów Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w związku z realizacją programu profilaktycznego
Bardziej szczegółowona przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji 28/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.06.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel.
Bardziej szczegółowona usługi kominiarskie
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 4 05 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 27 9 770, REGON: 0003450 KRS: Sąd Rej. w K-cach, Wydz. VIII
Bardziej szczegółowona wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 50/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska
Bardziej szczegółowona dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 19/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice,
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 17/ZA/18
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZNYCH 17/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 23.05.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax: 32/245
Bardziej szczegółowona wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych z pracowni RTG 67/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 29.07.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę posiłków dla pacjentów Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę posiłków dla pacjentów Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 69/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice,
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowo2. Szkolenie uzupełniające:
Nr sprawy BZP/38/383-2/2015 Na wykonanie dostaw/usług poniżej 30 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd, wymianę akumulatorów oraz kalibrację zasilaczy awaryjnych typu UPS w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 24/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Bardziej szczegółowoUmowa dostawy (wzór) 48/PNE/SW/2013
Umowa dostawy (wzór) 48/PNE/SW/2013 zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym
Bardziej szczegółowoUMOWA nr MSZ.SZT.../2016. REGON: NIP: KRS: reprezentowanym przez: a... REGON: NIP: KRS: reprezentowanym przez:
UMOWA nr MSZ.SZT.../2016 zawarta w dniu... w Częstochowie pomiędzy: SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 42-200 Częstochowa REGON: 151586247 NIP: 949
Bardziej szczegółowoUMOWA wzór 69/PNP/DOT/2017
UMOWA wzór 69/PNP/DOT/2017 załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1,
Bardziej szczegółowona opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowona przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółoworeprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą,
załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA wzór 88/PNE/SW/2017 Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1,
Bardziej szczegółowona dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia
Bardziej szczegółowona wykonanie usług regeneracji narzędzi
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowoNr sprawy DZP/38/383-22/2014 Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniżej euro.
Nr sprawy DZP/38/383-22/2014 Formularz oferty Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330
Bardziej szczegółowona obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
Bardziej szczegółowona przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przegląd techniczny audiometru Madsen Xeta 36/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 14.07.2016 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę aparatu do krioterapii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę aparatu do krioterapii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 39/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.04.2015 r. Rozdział
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem garaży 24/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 17.03.2015 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Najem garaży nr 1,
Bardziej szczegółowona wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 52/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
Bardziej szczegółowona przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne respiratorów z testami bezpieczeństwa elektrycznego 1/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 17.01.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Bardziej szczegółowona przeglądy techniczne strzykawki automatycznej CT9000ADV tomografu komputerowego Somatom Emotion Duo
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowosp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15
Bardziej szczegółowona przeglądy techniczne respiratorów z testem bezpieczeństwa elektrycznego
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowona kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 53/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 20.12.2016 r. Rozdział
Bardziej szczegółowoUMOWA wzór 106/PNP/DOT/2015 Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy:
UMOWA wzór 106/PNP/DOT/2015 Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających 136/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 03.11.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I.
Bardziej szczegółowoUmowa dostawy (wzór) 103/PNP/SW/2013
Umowa dostawy (wzór) 103/PNP/SW/2013 zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym
Bardziej szczegółowona świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę lampy typu Q-light, Lumina, przyrządu do ćwiczeń PSS-4, stołu do masażu i stołu rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę defibrylatora na potrzeby Oddziału Pediatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 2/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia
Bardziej szczegółowona przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne aparatów do znieczulania z testami bezpieczeństwa elektrycznego 56/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 16.01.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605
Bardziej szczegółowona obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Zakup i dostawa sprzętu do ćwiczeń na potrzeby Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Dziennego Oddziału Leczenia
Bardziej szczegółowoTermin realizacji przedmiotu zamówienia 30 dni od dnia obowiązywania umowy.
Nr sprawy DZP/38/383-1/2014 Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330 Jastrzębie
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na stacjonarne usługi dostępu do internetu na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z bezpośrednim podłączeniem lokalizacji zewnętrznych 91/ZA/15
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 40/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 08.08.2016 r. ul. Chorzowska
Bardziej szczegółowona pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr SPZOZ/ŚZ/13/2017 PROJEKT
Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr SPZOZ/ŚZ/13/2017 PROJEKT UMOWY Wzór umowy: SPZOZ/SAN/NO/ŚZ/ /2017 Zawarta w dniu... 2017 r. w Sanoku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem
Bardziej szczegółowona świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 13.05.2015
Bardziej szczegółowoUmowa dostawy 60/PNP/SW/2016/II (Wzór)
Umowa dostawy 60/PNP/SW/2016/II (Wzór) zawarta w dniu.. roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym
Bardziej szczegółowoUMOWA wzór 46/PNP/SW/2017
UMOWA wzór 46/PNP/SW/2017 Umowa zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie
Bardziej szczegółowoNr sprawy BZP FORMULARZ OFERTY
Nr sprawy BZP.38.383-50.18 FORMULARZ OFERTY Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoUmowa dostawy (wzór) 25/PNP/DOT/2014
Umowa dostawy (wzór) 25/PNP/DOT/2014 zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym
Bardziej szczegółowona przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 2/ZA/7 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 7.0.207 r. ul. Chorzowska 38 4-605
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających 32/ZA/17 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 06.11.2017 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 46/ZA/16
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę używanej lampy bezcieniowej na statywie, jezdnej 46/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 26.09.2016 r. /miejscowość, data/ ul. Chorzowska 38 41-605
Bardziej szczegółowona przeglądy techniczne zestawów do laparoskopii z testem bezpieczeństwa elektrycznego
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,
Bardziej szczegółowoUmowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:
Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Umowa nr ZUO/ /2018 Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, wpisaną
Bardziej szczegółowoUMOWA NR /2009 (PROJEKT)
UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,
Bardziej szczegółowoUMOWA nr.(wzór) ,wpisaną do. reprezentowaną przez:
Załącznik nr 3 UMOWA nr.(wzór) Zawarta w dniu...2019r. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na dostawę ciekłego azotu medycznego 11/ZA/18
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę ciekłego azotu medycznego 11/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 11.04.2018 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5 tel./fax:
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dostawę posiłków na Oddział Psychogeriatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w związku z realizacją programu profilaktycznego dla mieszkańców
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)
ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.
Bardziej szczegółowoUMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH
Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224
Bardziej szczegółowokwocie. złotych netto (słownie.. złotych./100) + VAT.. %, tj. łącznie. złotych brutto (słownie: :.. złotych. /100) zgodnie z przyjętą ofertą.
UMOWA Nr. zawarta w dniu roku w Stalowej Woli pomiędzy Gminą Stalowa Wola z siedzibą ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 239 87 25 Gminą Stalowa Wola Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 im. Szarych
Bardziej szczegółowona przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopii z testami bezpieczeństwa elektrycznego 2/ZA/6 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.0.206 r. /miejscowość, data/ ul.
Bardziej szczegółowo