UMOWA NR./2013r. na prace projektowe

Transkrypt

1 UMOWA NR./2013r. na prace projektowe zawarta w dniu 2013r. w Słubicach pomiędzy Gminną Słubice reprezentowaną przez: Burmistrza Słubic w osobie TOMASZA CISZEWICZA przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice RAFAŁA DYDAKA zwaną dalej,,zamawiającym a Zwanym w dalszej części,,projektantem reprezentowanym przez: o następującej treści 1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. NR 113 poz.759 z późn. Zmianami). Zamawiający zamawia, a Projektant przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo wykonawczą budowy ścieżki rowerowej i chodników Słubice Kunowice. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie: I. Mapy do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego projektowaniem tj. od ulicy Sportowej w Słubicach, przez Osiedle Zielone Wzgórza do Kunowic ul. Diamentowa odcinek 2000mb. II. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej ścieżki rowerowej i chodników Słubice Kunowice na podstawie : - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 8/2013 z dnia 4 czerwca 2013r. dla odcinka ścieżki rowerowej na ul. Obozowej i na działce nr 118, obręb ewidencyjny nr 8- Kunowice - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Zielone Wzgórza, ciąg chodnikowy ul. Północna i ul. Letnia i częściowo ścieżka rowerowa przy

2 drodze wojewódzkiej nr miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Widok w Kunowicach, ul. Srebrna ścieżka rowerowa, ul. Rubinowa chodnik i ul. Diamentowa ścieżka rowerowa Zamawiający w dniu popisania umowy przekaże Projektantowi decyzję nr 8/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach i Osiedla Widok w Kunowicach. Długość ścieżki rowerowej i chodników od ul. Sportowej w Słubicach do Kunowic ul. Diamentowa wynosi 2000mb. Maksymalna szerokość ścieżki rowerowej i chodników 2,00mb, ścieżka i chodniki o nawierzchni asfaltobetonowej., ograniczona krawężnikiem drogowym 15 x 30 x 100 i obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 III. Przedłożenie przez projektanta w terminie do dwóch miesięcy od zawarcia niniejszej umowy projektu koncepcji ścieżki rowerowej i chodników Słubice Kunowice naczelnikowi wydziału inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska Urzędu miejskiego w Słubicach do akceptacji. IV. Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Słubicach z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę i uzyskanie takiej decyzji. Strony uznają, za termin zakończenia prac projektowych dzień wydania decyzji pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej i chodników Słubice Kunowice. 3 Zakres opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej: - projekt budowlano wykonawczy branży drogowej 6egz. - przedmiar robót drogowych 2 egz. - kosztorys ofertowy robót drogowych 2 egz. - kosztorysy inwestorskie robót drogowych 2 egz. - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót objętych opracowaniem 2 egz. Dokumentacja projektowo - wykonawcza musi spełniać wymagania dotyczące formy dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.)

3 Dokumentacja projektowo - wykonawcza i jej załączniki tj. przedmiary, kosztorysy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać w wersji elektronicznej.- opis techniczny należy dostarczyć w formie programu w jakim są tworzone oraz w formie ATH ( word, PDF) - mapy, rysunki techniczne, przekroje, rozwiązania szczegółowe należy dostarczyć w wersji elektronicznej w oryginalnym formacie oraz wyeksportowane do formatu rastrowego (JPEG). Rozdzielczość i skala eksportu do formatu rastrowego 1:1. Stopień kompresji nie może powodować zamazywania szczegółowego obrazu Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisanie umowy. 4 5 Termin zakończenia prac, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę strony nie może przekroczyć 29 listopada 2013r. 6 Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonaną pracę strony ustalają na : cena ogółem netto -. PLN podatek VAT ( 23% - PLN cena ogółem brutto -.PLN słownie brutto:. Należność za zrealizowaną dokumentację projektową z uzgodnieniami, kosztorysami, i pozwoleniem na budowę uregulowana zostanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym pozwolenie na budowę stanie się prawomocne, po otrzymaniu poprawnej pod względem materialnym i formalnym faktury końcowej oraz po odbiorze dokumentacji technicznej, o którym mowa w 8 7 Projektant zobowiązuje się do wykonania prac projektowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami. 8 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowo wykonawczej z kosztorysami po uzyskaniu pozwolenia na budowę do 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów. Dowodem odebrania dokumentacji jest sporządzony protokół odbioru końcowego. Miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.

4 9 1.Projektant zapłaci zamawiającemu kary umowne: -za przekroczenie terminu o którym mowa w 2 pkt. III lub terminu zakończenia prac o którym mowa w 5 w wysokości o,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki. - 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto. 3. Roboty dotknięte wadami jakościowymi nie będą odebrane aż do czasu usunięcia wad przez projektanta na jego koszt. 4.Za nieusunięcie wad dokumentacji w terminie w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki. 5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 10 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy Nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 11 Projektant udziela 36 miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot umowny Praca będąca przedmiotem umowy jest chroniona prawem autorskim. 2.Projektant przenosi nieodpłatnie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe dokumentacji projektowo wykonawczej, o której mowa w 1 niniejszej umowy, obejmującej wszystkie pola eksploatacji określone w art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, właściwe dla przedmiotu umowy. 4.Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 5.Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

5