GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO
|
|
- Michalina Lis
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z siedzibą w Złotnikach przy ul. Krzemowej 1, Suchy Las, KRS , NIP , REGON Tel/fax II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Deweloper jest spółką celową, powstałą w celu realizacji Inwestycji. Przeciwko Deweloperowi nie prowadzi się i nie prowadzono postępowania egzekucyjnego na kwotę powyżej zł. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 1. Informacje dotyczące gruntu a) Deweloper jest użytkownikiem wieczystym do dnia roku nieruchomości gruntowej znajdującej się w Poznaniu przy ul. Wilczej 27, Wilczej 29, Majakowskiego 309, gmina i powiat Poznań, województwo wielkopolskie, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 21, obręb Kobylepole; b) księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu - Wydział VI Ksiąg Wieczystych, nr kw PO2P/ /1. c) obciążenia ww. księgi wieczystej: - w dziale IV wpisano hipotekę umowną do kwoty ,00 zł (sto osiem milionów trzysta tysięcy złotych) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą przy ul. Rynek 9/11, Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr , NIP , kapitał zakładowy złotych, który został w pełni opłacony (dalej Bank Finansujący Inwestycję) ustanowiona zgodnie z Umową Kredytową z dnia 14 kwietnia 2011 roku, zawartą z Deweloperem przez Bank Finansujący Inwestycję d) sąsiadujące z Nieruchomością działki, jak i fragment Nieruchomości - część działki 20/43, 20/44 (skarpa) są objęte planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Miasta Poznania nr VII/44/VI/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wschodni Klin Zieleni A w Poznaniu część a; przeznaczenie wskazanego terenu w planie miejscowym Kz-ZO Teren zieleni otwartej w klinie zieleni. Zgodnie z planami i podjętymi przez Dewelopera działaniami II Etap ma obejmować realizację inwestycji zgodną z decyzją o warunkach zabudowy, polegających na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków zespołu Starego Browaru Kobylepole wraz z ich rozbudową na budynki o funkcji usługowokomercyjnej. Prowadzona w obiektach działalność związana będzie z działalnością usługowa skierowaną m.in. do mieszkańców Warzelni, zabudowa będzie nawiązywała do istniejącej. e) Zgodnie z informacjami zawartymi w publicznie dostępnych dokumentach Rada Miasta Poznania dnia 5 lipca 2005 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru III Rama Komunikacyjna - odcinek wschodni w Poznaniu. Brak informacji w zakresie koncepcji, projektu i ostatecznej lokalizacji zarówno ze strony Urzędu Miasta jak i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Zarządu Dróg Miejskich. W publicznie dostępnych
2 informacjach brak informacji na temat innych inwestycji przewidzianych w promieniu 1 km od przedmiotowej Nieruchomości, polegających w szczególności na budowie, rozbudowie dróg, budowie linii szynowych, korytarzy powietrznych, a także znanych innych inwestycji komunalnych, w szczególności oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypiskach, cmentarzach. f) Deweloper zamierza dokonać podziału geodezyjnego Nieruchomości i wydzielenia na tej podstawie odrębnych nieruchomości gruntowych w następujący sposób wskazany szczegółowo na Mapie podziału geodezyjnego stanowiącej Załącznik nr 1: - obszar oznaczony lit. B o powierzchni 6115 m 2 ; - obszar oznaczony lit. D o powierzchni 2065 m 2 ; - obszar oznaczony lit. C o powierzchni 2807 m 2 ; - obszar oznaczony lit. F o powierzchni 746 m 2 ; - obszar oznaczony nr 1 o powierzchni 328 m 2 ; - obszar oznaczony nr 2 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 3 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 4 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 5 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 6 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 7 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 8 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 9 o powierzchni 332 m 2 ; - obszar oznaczony nr 10 o powierzchni 330 m 2 ; - obszar oznaczony nr 11 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 12 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 13 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 14 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 15 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 16 o powierzchni 328 m 2 ; - obszar oznaczony nr 17 o powierzchni 542 m 2 ; - obszar oznaczony nr 18 o powierzchni 200 m 2 ; - obszar oznaczony nr 19 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 20 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 21 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 22 o powierzchni 200 m 2 ; - obszar oznaczony nr 23 o powierzchni 265 m 2 ; - obszar oznaczony nr 24 o powierzchni 265 m 2 ; - obszar oznaczony nr 25 o powierzchni 200 m 2 ; - obszar oznaczony nr 26 o powierzchni 202 m 2 ; 2
3 - obszar oznaczony nr 27 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 28 o powierzchni 318 m 2 ; - obszar oznaczony lit. E o powierzchni 8721 m 2 ; - obszar oznaczony lit. A o powierzchni 8655 m 2 ; g) Deweloper zamierza po dokonaniu podziału geodezyjnego działek i wyodrębnieniu na tej podstawie samodzielnych nieruchomości gruntowych ustanowić sprzężone ze sobą uprawnienia i ograniczone prawa rzeczowe o proponowanej treści: - dział I kw założonej dla każdej nieruchomości powstałych w wyniku wydzielenia działek o nr od 17 do nr 28 (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, odpłatnie (jednorazowa opłata roczna w wysokości 600 zł, waloryzowana corocznie zgodnie ze wskaźnikiem CPI) i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone do części przedmiotowej nieruchomości polegające na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania z nieruchomości władnącej, doprowadzenia do nieruchomości władnącej infrastruktury technicznej (w tym między innymi mediów) służącej do obsługi inwestycji, która będzie realizowana na nieruchomości władnącej oraz prawa wstępu w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej; - dział III kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone prawo rzeczowe o proponowanej treści: służebność gruntowa odpłatna i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego księgą wieczystą dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej w proponowanym podziale lit. E ograniczona do części przedmiotowej nieruchomości polegająca na prawie wstępu przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania z nieruchomości władnącej, doprowadzenia do nieruchomości władnącej infrastruktury technicznej (w tym między innymi mediów) służącej do obsługi inwestycji, która będzie realizowana na nieruchomości władnącej oraz prawa wstępu w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę o nr od 17 do 28 (wg proponowanego powyżej podziału); - dział I kw założonej dla każdej nieruchomości powstałych w wyniku wydzielenia działek o nr od 17 do nr 28 (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości nieodpłatną i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania w charakterze terenów parkowych; - dział I kw założonej dla każdej nieruchomości powstałych w wyniku wydzielenia działek o nr od 1 do nr 16 (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości nieodpłatną i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania w charakterze terenów parkowych - dział I kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości nieodpłatną i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania w charakterze terenów parkowych - dział I kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. F (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości nieodpłatną i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego 3
4 gruntu działki oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania w charakterze terenów parkowych - dział III kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone prawo rzeczowe o proponowanej treści: służebność gruntowa nieodpłatna i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego księgą wieczystą dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania w charakterze terenów parkowych na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości powstałych na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczona lit. E, lit.f oraz nieruchomości powstałych w wyniku wydzielenia działek o nr od 1 do nr 28 (wg. proponowanego powyżej podziału); - dział I kw założonej dla każdej nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie nieodpłatne i na czas nieoznaczony przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości lokalowej, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. A (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczoną do części przedmiotowej nieruchomości polegające na prawie wyłącznego korzystania z nieruchomości wspólnej o charakterze terenów zielonych o funkcji ogródków przypisanych lokalom mieszkalnym, obejmującym wyłączenie żądania zniesienia współwłasności oraz z wyłączeniem zbywalności prawa do wyłącznego korzystania z ogródka w odłączeniu od zbycia nieruchomości lokalowej; - dział III kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. A (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone prawo rzeczowe o proponowanej treści: służebność gruntowa nieodpłatna i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego księgą wieczystą dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału), ograniczoną do części przedmiotowej nieruchomości polegająca na prawie wyłącznego korzystania z terenów o funkcji ogródków przypisanych lokalom mieszkalnym na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości lokalowych powstałych na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczona lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału); - dział I kw założonej dla każdej z nieruchomości powstałych w wyniku wydzielenia działek oznaczonych nr od 17 do 28 i lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie odpłatne i na czas nieoznaczony przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. A (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone do części przedmiotowej nieruchomości polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania z nieruchomości władnącej, doprowadzenia do nieruchomości władnącej infrastruktury technicznej (w tym między innymi mediów) służącej do obsługi inwestycji, która będzie realizowana na nieruchomości władnącej oraz prawa wstępu w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej; - dział III kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. A (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone prawo rzeczowe o proponowanej treści: służebność gruntowa odpłatna i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego księgą wieczystą dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. A (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczoną do części przedmiotowej nieruchomości polegającą na prawie wstępu przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania z nieruchomości władnącej, doprowadzenia do nieruchomości władnącej infrastruktury technicznej (w tym między innymi mediów) służącej do obsługi inwestycji, która będzie realizowana na nieruchomości władnącej oraz prawa wstępu w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę o nr od 17 do 28 i lit. E (wg proponowanego powyżej podziału); lub o treści zbliżonej do wskazanej powyżej i zapewniającej osiągnięcie zamierzonego celu. Wskazany powyżej plan podziału Nieruchomości jest planem, który będzie podlegał uzgodnieniom zgodnie z obowiązującym prawem i w związku z tym może ulec zmianie. 4
5 2. Informacje dotyczące budynku a) Deweloper posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania nr 915/2008 z dnia znak UA.VIII.A12/ /08, przeniesioną na Dewelopera w dniu r ostateczna decyzją o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr sprawy UA.VIII.A12/ /08 oraz zmienioną ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 2747/2011 z dnia rok, znak UA.VIII.A12/ /11 oraz zmienioną 0ststeczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 295/2012, znak UA-VIII-A z dnia r. b) Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2012 roku, przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: I etap 28 lutego 2014 roku; c) termin, do którego nastąpi przeniesienie własności nieruchomości: 31 sierpnia 2014 r. d) na przedmiotowej nieruchomości zostaną wzniesione budynki mieszkalne: - Budynek E wolnostojący obiekt kubaturowy składający się z 3 (trzech) kondygnacji naziemnych na których planowanych jest 66 lokali mieszkalnych; w tym 18 lokali mieszkalnych z przypisanym wyłącznym prawem korzystania z części zielonych nieruchomości wspólnej o charakterze ogródków przydomowych (sposób korzystania z ogródków zostanie ustanowiony w Umowie Przeniesienia Prawa: prawa i obowiązki wynikające z prawa do wyłącznego korzystania z ogródków nie będą wygasać wraz ze śmiercią Nabywcy i dotyczyć będą jego każdoczesnego następcy oraz wyłączone zostanie prawo do żądania zniesienia współwłasności w każdym czasie, a każdy ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej będzie zobowiązany względem pozostałych do nie dochodzenia praw z tytułu współwłasności oraz wyłączona zostanie zbywalność praw i obowiązków wynikających z prawa do wyłącznego korzystania z ogródków w odłączeniu od zbycia prawa własności do lokalu, do którego prawo do wyłącznego korzystania z ogródka jest przypisane); oraz 1 (jednej) kondygnacji na której planowany jest lokal niemieszkalny o charakterze hali garażowej z wyznaczonymi miejscami postojowymi (zbywanymi jako udział w lokalu niemieszkalnym wraz ze stosowanym udziałem we współwłasności lokalu niemieszkalnego). - Budynek F wolnostojący obiekt kubaturowy składający się z 3 (trzech) kondygnacji nadziemnych na których planowanych jest 3 (trzy) lokale mieszkalne oraz 1 (jednej) kondygnacji na której planowany jest lokal niemieszkalny o charakterze hali garażowej z wyznaczonymi miejscami postojowymi (zbywanymi jako udział w lokalu niemieszkalnym wraz ze stosowanym udziałem we współwłasności lokalu niemieszkalnego). - Budynek H wolnostojący obiekt kubaturowy składający się z 3 (trzech) kondygnacji nadziemnych na których planowanych jest 3 (trzy) lokale mieszkalne z przypisanym do lokali mieszkalnych wyłącznym prawem korzystania z części nieruchomości wspólnej o charakterze miejsca postojowego bezpośrednio przed Budynkiem H; w tym 1 lokal mieszkalny z przypisanym wyłącznym prawem korzystania z części zielonych nieruchomości wspólnej o charakterze ogródków przydomowych (sposób korzystania z ogródków i miejsc postojowych zostanie ustanowiony w Umowie Przeniesienia Prawa: prawa i obowiązki wynikające z prawa do wyłącznego korzystania z ogródków i miejsc postojowych nie będą wygasać wraz ze śmiercią Nabywcy i dotyczyć będą jego każdoczesnego następcy oraz wyłączone zostanie prawo do żądania zniesienia współwłasności w każdym czasie, a każdy ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej będzie zobowiązany względem pozostałych do nie dochodzenia praw z tytułu współwłasności oraz wyłączona zostanie zbywalność praw i obowiązków wynikających z prawa do wyłącznego korzystania z ogródków w odłączeniu od zbycia prawa własności do lokalu, do którego prawo do wyłącznego korzystania z ogródka i miejsca postojowego jest przypisane) - Budynki o nr od 1 do 28 zabudowa jednorodzinna szeregowa (dalej Segment) składająca się z 3 kondygnacji naziemnych; e) sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Segmentu): Powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Segmentu) będzie ustalana według polskiej normy PN-ISO 9836:97 dla powierzchni użytkowej. Ostateczna wielkość powierzchni Lokalu lub domu jednorodzinnego zostanie obliczona w drodze inwentaryzacji powykonawczej dla potrzeb 5
6 określenia wielkości udziału w nieruchomości wspólnej (lokal)i ustanowienia odrębnej własności Lokalu lub domu jednorodzinnego oraz innych lokali mających powstać w ramach inwestycji. f) inwestycja jest finansowana w całości ze środków pochodzących z Umowy Kredytowej wskazanej w pkt.iii.1.c) powyżej, zabezpieczonej Hipoteką wskazaną w pkt. III.1.c) powyżej; g) w doniesieniu do przedmiotowej Inwestycji nie stosuje się środków ochrony Nabywcy przewidzianych w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku (Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w zw. z art. 38 tejże ustawy. h) harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego stanowi Załącznik nr 2. i) zasady dopuszczalnej waloryzacji ceny: w wypadku zmiany stawki lub zasad naliczania podatku VAT, cena może wedle uznania Dewelopera, ulec odpowiedniej zmianie, tj. zmianie wynikającej z zastosowania odmiennych niż obowiązujących w dniu zawarcia Umowy stawek podatku VAT dla poszczególnych składników ceny; w takim wypadku Deweloper zawiadomi o zmianie ceny; zmiana o której mowa w niniejszym punkcie nie wymaga aneksu do Umowy. 3. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 1. Stronom Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: a) Nabywcy i Deweloperowi na warunkach i zasadach wskazanych w Rozdziale 7 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 232, poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; b) Nabywcy w przypadku waloryzacji Ceny na zasadach wskazanych w pkt. III.2.i) powyżej prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zmianie ceny; c) Nabywcy w przypadku różnicy pomiędzy deklarowaną powierzchnią użytkową Lokalu albo Segmentu a powierzchnią użytkową ustaloną na podstawie pomiarów powykonawczych przekraczającą 3% - prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o stwierdzeniu istnienia różnicy; d) Nabywcy w przypadku przedstawienia Deweloperowi co najmniej dwóch odmownych decyzji kredytowych wydanych przez banki nie powiązane ze sobą prawnie i kapitałowo prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie sześciu tygodni od dnia zawarcia umowy deweloperskiej; 2. We wszystkich wskazanych powyżej przypadkach w stosunku do obu Stron Umowy odpowiednio stosuje się art. 29 ust.3 zdanie 2, art. 30 ust. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 4. INNE INFORMACJE a) na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.( t.j. Dz. U. 2001, nr 124, poz. 1361) o księgach wieczystych i hipotece w przypadku podziału Nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia ich na osoby trzecie, Hipoteka (wskazana w pkt. III.1.c powyżej) ulegnie podziałowi i powstałe z podziału hipoteki obciążą wyodrębnione nieruchomości lokalowe proporcjonalnie do wielkości udziału właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej. Bank Finansujący Inwestycję zobowiązuje się udzielać nieodpłatnie każdemu Nabywcy, pisemnej promesy, w której zobowiąże się względem Nabywcy do wyrażenia zgody na bezciężarowe wyodrębnienie Lokalu po dokonaniu przez Nabywcę wpłaty 100% Ceny na rozliczeniowy Rachunek Zastrzeżony. Zapisy powyższe stosuje się odpowiednio do Nabywcy domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. 6
7 a) Osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się w lokalu Dewelopera (w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 110,) z: - aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; - kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; - kopią pozwolenia na budowę; - sprawozdaniem finansowym deweloperem za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej Nickel Development Sp. z o.o.; - projektem architektoniczno budowlanym. Załączniki: nr 1 Mapa podziału geodezyjnego; nr 2 - Harmonogram przedsięwzięcia; nr 3 Plan Zagospodarowania Nieruchomości 7
Dziennik Ustaw 10 Poz PROSPEKT INFORMACYJNY
Dziennik Ustaw 10 Poz. 1468 Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego WZÓR Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE
Bardziej szczegółowoData sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY
Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowo(adres lokalu przedsiębiorstwa)
Kancelaria Sejmu s. 16/24 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA
Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowonr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty
Bardziej szczegółowonr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 09.12.2016r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.
ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja pt.: PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan,
Bardziej szczegółowoNowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa
PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II
PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294
Bardziej szczegółowoul. Rolna 193, Kajetany
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I
PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PROMIPOL DEVELOPMENT MIROSŁAW PONIŻNIK ELŻBIETA JEŻ-PONIŻNIK SPÓŁKA JAWNA Adres 51-128
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie
PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK NR.3 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego
ZAŁĄCZNIK NR.3 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Mironiuk Sp. z
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak
Bardziej szczegółowoZałącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowo--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER
Bardziej szczegółowo884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.
Bardziej szczegółowoPharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper
Bardziej szczegółowoMEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments
Bardziej szczegółowoul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 01.10.2016 roku 1-10-2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PIECHURÓW
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI
PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI 2017-12-01 CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowo, ,
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Bardziej szczegółowoDane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoZielona Góra BRAK.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa
Bardziej szczegółowoNexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963
Bardziej szczegółowoDANE DEWELOPERA GPK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Łódź, dnia 10.09.2018 r. PROSPEKT INFORMACYJNY DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA OSIEDLU ZIELONA JANÓWKA W GMINIE ANDRESPOL, JANÓWKA UL. GŁÓWNA 74 DZIAŁKA 586 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra
UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Bardziej szczegółowoMPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16
Bardziej szczegółowoCZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS:
UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKA NR 2133/7 ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH
Bardziej szczegółowo... UMOWA REZERWACYJNA
UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA www.akord-dom.pl Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronie
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoUl. Dębowa 1a Marki
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data 08.04.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper A.S. DOM Ariusz
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V
UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKI 2134/7, 2135/7, 2136/7, 2137/7, 2138/7, 2139/7, 2140/7
Bardziej szczegółowoKRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100
Bardziej szczegółowoDane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY UCINONE SP. Z O.O., NIP:, KRS:
UCINONE D E V E L O P E R Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 1.08.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY MIELEC, dnia 30.11.2017 - DRAFT PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA NR
UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE
Bardziej szczegółowoCZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS:
UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 1.04.2017 PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKI 2134/7, 2135/7, 2136/7, 2137/7, 2138/7,
Bardziej szczegółowo... UMOWA REZERWACYJNA
UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
Bardziej szczegółowoPLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT
Bardziej szczegółowoOBOWIĄZKI INFORMACYJNE DEWELOPERA WZGLĘDEM KLIENTA MARCIN WIERCIŃSKI DUBICKI I WSPÓLNICY
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DEWELOPERA WZGLĘDEM KLIENTA MARCIN WIERCIŃSKI DUBICKI I WSPÓLNICY PROSPEKT INFORMACYJNY W OBECNYM STANIE PRAWNYM 01 PROSPEKT INFORMACYJNY PO CO? Realia rynku mieszkaniowego: brak
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI
PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,
Bardziej szczegółowoSłoneczna Enklawa VII M i k o ł ó w, C e n t r u m, u l i c a P s z c z y ńs k a
UCINONE strona 1 Słoneczna Enklawa VII M i k o ł ó w, C e n t r u m, u l i c a P s z c z y ńs k a Bezczynszowe Apartamenty Willowe z Ogródkami PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych - etap wykonany oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych
Bardziej szczegółowoSPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.03.2017 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000061695
Bardziej szczegółowoul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl
MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY Tel. 48 384 69 09 www.rosa-invest.pl 1 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY Z DN. 20.09.2018 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE
Bardziej szczegółowo(wejście od ul. Dajwór 2a)
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną
Bardziej szczegółowoCzęść Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY Z DN. 15.05.2018 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper* ROSA POŁUDNIE Sp. z o.o. Adres*
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoWrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoKwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016
Bardziej szczegółowoUmowa rezerwacyjna Nr...
Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,
Bardziej szczegółowoAnaliza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie
Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.07.2017 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nazwa: 3k Invest Sp.
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego czerwiec 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE
Bardziej szczegółowoWZÓR prospektu informacyjnego
Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).
Bardziej szczegółowoKanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK
INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej
Bardziej szczegółowo1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA
UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań
Bardziej szczegółowobiuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY Z DN CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY Z DN. 10.11.2017 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 14.03.2012 Deweloper* ROSA POŁUDNIE Sp. z o.o. Adres* ul. Gazowa 5/7 26-600
Bardziej szczegółowoPF Zamenhofa sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie KRS
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27.09.2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PF Zamenhofa sp. z
Bardziej szczegółowoul. Kępa 10A, Rypin
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A
Stan na dzień sporządzenia prospektu Data sporządzenia Prospektu: 2012-05-15 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Budynek ZZC Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie, ul. K. Bunscha 22 I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoWGN Kościerzyna, 27 grudnia 2011 r. Ogłoszenie
WGN.6840.23.2011 Kościerzyna, 27 grudnia 2011 r. Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna: a) I i III ustny nieograniczony
Bardziej szczegółowoUSTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.
Dz.U.2017.1468 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony
Bardziej szczegółowo1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA
UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do
Bardziej szczegółowoZałącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone
Bardziej szczegółowoProspekt informacyjny
Prospekt informacyjny Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw
Bardziej szczegółowoWołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept
Bardziej szczegółowoTRUDNOŚCI Z TWORZENIEM UMÓW DEWELOPERSKICH MARCIN WIERCIŃSKI DUBICKI I WISPÓLNICY
TRUDNOŚCI Z TWORZENIEM UMÓW DEWELOPERSKICH MARCIN WIERCIŃSKI DUBICKI I WISPÓLNICY ELEMENTY UMOWY DEWELOPERSKIEJ KATALOG USTAWOWY A UMOWY NA RYNKU DEWELOPERSKIM 01 USTAWOWE ELEMENTY UMOWY DEWELOPERSKIEJ
Bardziej szczegółowo