Załącznik nr 5 do SIWZ

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, Kraków, NIP: , REGON: reprezentowanym przez: 1. Prezesa Zarządu Małgorzatę Mrugałę 2. Zastępcę Prezesa Zarządu -... zwanym dalej Zamawiającym a.., z siedzibą w... wpisaną/ym do. pod numerem... w, NIP..., reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami. 1 Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej: Pzp oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia roku. PRZEDMIOT UMOWY 2 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz budowy sieci strukturalnej, budowy instalacji elektrycznej dedykowanej i przebudowy instalacji teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę. 2. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami Prawa budowlanego, oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej. 4. Rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym. 5. Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR ) oznacza opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz z późn. zm.);

2 b) wykonawca robót budowlanych oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która realizowała będzie roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej; c) WLZ zasilające nową serwerownię (dalej: WLZ ) oznacza linię elektryczną służącą do przesyłu energii elektrycznej od rozdzielnicy głównej do rozdzielnicy dedykowanej dla serwerowni; d) system bezprzerwowego zasilania UPS (dalej: UPS ) oznacza zestaw przekształtników, łączników i urządzeń do magazynowania energii, na przykład akumulatorów, tworzących źródło energii utrzymujące zasilanie odbiornika w przypadku awarii wejściowego źródła zasilania e) instalacja kontroli dostępu KD (dalej: KD ) oznacza system składający się z urządzeń i oprogramowania mający za zadanie identyfikację podmiotu upoważnionego do dostępu zgodnie z procedurami zakładu pracy; f) Monitoring CCTV i ppoż oznacza instalację i urządzenia zapewniające kontrole, nadzór i obserwację pomieszczenia serwerowni i urządzeń w niej się znajdujących; g) Projekty Wykonawcze oznaczają dokumentację która, powinna uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz z późn. zm.); h) Projekt Budowlany oznacza dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Jego zakres jest prawnie określony w Prawie Budowlanym oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury a dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462); i) Projekt Budowlany Zamienny oznacza dokument formalny, przedstawiający istotne zmiany projektowe oraz zamienne rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Jego zakres jest prawnie określony w Ustawie Prawo Budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462); j) Tabela Elementów Rozliczeniowych Robót i Prac Projektowych oznacza zestawienie kosztów i ilości poszczególnych rodzajów robót budowlanych sporządzone na podstawie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich Zamówienie obejmuje w szczególności: wykonanie prac przedprojektowych, wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji pomieszczeń budynku, wykonanie wielobranżowej koncepcji ze wstępnym zbiorczym zestawieniem kosztów, wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz wielobranżowego projektu budowlanego, uzyskanie ostatecznych decyzji: pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę, wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych uszczegółowiających projekt budowlany, wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, wykonanie specyfikacji materiałów z dokładnym opisem ich parametrów, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, wykonanie projektu budowlanego zamiennego (w razie zaistnienia takiej konieczności), pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad wykonywanymi pracami, współpraca z Wykonawcą przy sporządzeniu projektu powykonawczego.

3 2. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie następujących robót budowlanych: adaptację pomieszczenia nr 310 (na III piętrze budynku) na pomieszczenie serwerowni wraz z przeniesieniem z parteru budynku łącza internetowego oraz wyposażenia serwerowni (dysponent sieci Cyfronet), przeniesienie szafy teletechnicznej wraz z kablem przyłączeniowym (dysponent sieci TP SA ), budowę ściany wydzielającej pomieszczenie serwerowni, zaplanowanie prac wyburzeniowych, budowę sieci okablowania strukturalnego i głównego punktu dystrybucyjnego, wyposażenie serwerowni w urządzenia aktywne wg wytycznych Inwestora, budowę WLZ zasilającego nową serwerownię wraz z szafą rozdzielczą, budowę zasilania gwarantowanego (UPS), budowę instalacji elektrycznych (m.in. oświetleniową, gniazda zasilające), budowę instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, przebudowę instalacji wod-kan, zabezpieczenie (lub przebudowę) instalacji gazowej zasilającej sąsiadującą kotłownię gazową z odpowiednim zabezpieczeniem p-poż pomieszczenia, budowę instalacji kontroli dostępu (KD) i Monitoringu (CCTV) i p-poż, budowę ewentualnych wzmocnień konstrukcyjnych stropu lub dachu z odpowiednim wykonaniem przejść i przebić, budowę konstrukcji podłogi podniesionej, aranżację wnętrza (np. zestawienie drzwi, sufity podwieszone, obudowy g-k, wykładziny). 3. Ponadto zamówienie obejmuje także zaprojektowanie robót budowlanych polegających na: budowie instalacji okablowania strukturalnego na II i III piętrze budynku, budowie instalacji elektrycznej dedykowanej wraz z niezbędną przebudową istniejącej instalacji elektrycznej (WLZ-ty, rozdzielnie, okablowanie poziome), budowie instalacji telefonicznej. 4. Prace projektowe mają zostać wykonane na podstawie zapisów Programu Funkcjonalno Użytkowego, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy 5. Prace przedprojektowe obejmują w szczególności: materiały i inne dokumenty do pozyskania przez Wykonawcę w ramach zamówienia w tym: mapę sytuacyjnowysokościową do celów projektowych w skali 1:500, wykonanie bilansów zapotrzebowania mocy dla poszczególnych mediów, wystąpienie o warunki techniczne zmiany wielkości dostarczanej energii elektrycznej i przebudowę przyłącza energetycznego, teletechnicznego i internetowego u odpowiednich dysponentów mediów (ENION, Cyfronet, TP SA ). 6. Pozostałe materiały i dokumenty do wykonania przez Wykonawcę w ramach zamówienia obejmują: inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń budynku, odpowiednich fragmentów elewacji budynku wraz z inwentaryzacją istniejących instalacji elektrycznych, wod-kan, teletechnicznych, gazowych w zakresie, który będzie warunkował prawidłowe wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych, badania gruntowo-wodne dokumentację geotechniczną inwestycji wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem (w razie wystąpienia takiej konieczności), ekspertyzy konstrukcyjne, których wykonanie będzie warunkowało prawidłowe wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych (w razie wystąpienia takiej konieczności), przygotowanie oceny lub raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem (w razie wystąpienia takiej konieczności). Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa pożarowego oraz inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p-poż. 7. Wykonawcę obowiązują konsultacje w toku przygotowania projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego z Zamawiającym.Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest obowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe. 8. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe. Dokumentacja projektowa na każdym etapie

4 wykonawstwa a w szczególności na etapie opracowywania koncepcji musi zostać zaakceptowana przez przedstawicieli Zamawiającego. 9. Wykonawca powinien założyć, że posiadane lub udostępniane przez Zamawiającego dokumenty wymagają aktualizacji. 10. W przypadku nie posiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania i sporządzić wspólny z Zamawiającym protokół z uzgodnieniami żądanych i możliwych do uzyskania parametrów technicznych w ramach aktualnej dokumentacji architektonicznej. 11.Dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 12. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. 13.Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 14. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i z STWiOR oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. 15.Kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone w układzie branżowym jako oddzielne. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 4 I. Prace koncepcyjne: 1. W ramach umowy Wykonawca wykona koncepcję wielobranżową uwzględniającą następujące elementy: koncepcję adaptacji pom. nr 310 na serwerownię (dobór i usytuowanie poszczególnych elementów), lokalizację tras okablowania strukturalnego, piętrowych punktów dystrybucyjnych, punktów logicznych (gniazd RJ-45), lokalizację tras WLZ, instalacji elektrycznej dedykowanej wraz z gniazdami zasilającymi, zestawienie urządzeń aktywnych oraz innych elementów sieci strukturalnej wraz z parametrami technicznymi, zestawienia i parametry techniczne elementów wszystkich projektowanych instalacji, urządzeń i materiałów,wstępne zbiorcze zestawienie kosztów dla poszczególnych projektowanych elementów. 2. Wszystkie elementy wymienione w ust. I. 1 niniejszego paragrafu muszą zostać bezwzględnie zatwierdzone przez Inwestora przed przystąpieniem do dalszych prac

5 projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wykonania nowej koncepcji w przypadku przekroczenia sumy przeznaczonej na realizacje robót budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem, która zostanie podana do wiadomości po udzieleniu Zamówienia na prace projektowe. II. Projekt budowlany: W ramach umowy Wykonawca wykona wielobranżowy projekt budowlany obejmujący następujące elementy: projekt zagospodarowania terenu branża architektura zawierający rysunek planu zagospodarowania, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, w skali 1:500, projekt budowlany architektoniczny z opisami, rzutami, przekrojami, detalami rozwiązań, projekt budowlany instalacji okablowania strukturalnego z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań oraz doborem urządzeń i aparatury, projekt budowlany instalacji elektrycznej i elektrycznej dedykowanej z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań, projekt budowlany instalacji teletechnicznej z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań oraz doborem urządzeń i aparatury, projekt budowlany instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań, projekt budowlany instalacji oraz zabezpieczeń p-poż z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań, projekt budowlany pozostałych instalacji niskoprądowych (monitoring, kontrola dostępu, instalacja antywłamaniowa) z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań oraz inne projekty budowlane, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji. III. Projekty wykonawcze Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, szczegółowych kosztorysów i sprawnej realizacji i nadzoru robót budowlanych. IV. Wykonanie projektu budowlanego zamiennego W razie wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian istotnych w Projekcie Budowlanym wykonawca sporządzi Projekt Budowlany Zamienny zgodnie z obowiązującym prawem wraz z uzyskaniem wszystkich warunków, decyzji i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji Zamiennego Pozwolenia na Budowę. V. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonych przez Zamawiającego Projektów Wykonawczych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. W ramach STWiOR należy sporządzić zestawienie materiałów i urządzeń w formie tabelarycznej wraz z dokładna specyfikacją techniczną i opisem parametrów technicznych. Należy pamiętać o bezwzględnym unikaniu nazw własnych materiałów i urządzeń, zgodnie z wytycznymi ustawy Pzp. VI. Wykonanie przedmiarów robót oraz sporządzenie Kosztorysów Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonych przez Zamawiającego Projektów Wykonawczych przedmiary robót, kosztorysy oraz Tabelę Elementów Rozliczeniowych Robót i Prac Projektowych. TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5

6 1.Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji wraz z ostateczną decyzją konserwatorską i ostatecznym powoleniem na budowę będzie siedziba Zamawiającego, w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a. wykonanie projektu koncepcyjnego - 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, w tym: akceptacja przez inwestora -1 tydzień, poprawki 1 tydzień zgodnie z 5 ust. 3 umowy; b. wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego w celu uzyskania wymaganego prawem pozwolenia konserwatorskiego i jego złożenie przez Wykonawcę do konserwatora - 2 miesiące od dnia zawarcia umowy; c. przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Kraków - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy; d. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu całej pozostałej, kompletnej dokumentacji wielobranżowych projektów wykonawczych wraz z pozostałymi elementami dokumentacji (projektów wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów, STWiOR - 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Po przekazaniu przez Wykonawcę projektu koncepcyjnego Zamawiający w ciągu 7 dni zaproponuje poprawki i sugestie, które Wykonawca naniesie w ciągu kolejnych 7 dni. Uzgodniony projekt koncepcyjny należy złożyć do akceptacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych. Odbiór dokumentacji koncepcyjnej nastąpi protokolarnie. 3.Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo-odbiorczy (przekazania) podpisany przez obie strony. Ostateczny protokół odbioru strony sporządzą po przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności. 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia następującej formy opracowania dokumentacji: a. Wersja papierowa: a) 2 egz. projektu koncepcyjnego budynku b) 5 egz. PZT + projektu budowlanego + BIOZ c) 2 egz. przedmiaru robót d) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego e) 2 egz. STWiOR b. Wersja elektroniczna: - 2x komplety na płytkach CD w formacie pliku.pdf zawierające: projekt koncepcyjny budynku PZT + projekt budowlany + BIOZ projekt wykonawczy STWiOR Przedmiar robót - 1x kpl. na płytkach CD kosztorysów inwestorskich w formacie pliku.pdf - 2 x kpl. w wersjach edytowanych (oryginalne formaty plików-.dwg,.doc, itp.) zawierające: projekt koncepcyjny PZT + projekt budowlany + BIOZ projekt wykonawczy przedmiary robót i kosztorys inwestorski STWiOR ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 6

7 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze, także na etapie realizacji inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami i ponosi wszelkie konsekwencje błędów projektowych w dokumentacji projektowej, w tym konsekwancje finansowe. 4. Jeżeli okaże się, iż dokumentacja projektowa zawiera błędy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 5. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może: a. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego. b. w przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 6. Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te pokryje Wykonawca Wykonawca uzyska ostateczne decyzje: pozwolenie konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę. 2.Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę. 3. Przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia mające wpływ na prawidłową realizacje inwestycji (wraz z poniesieniem odpowiednich opłat wynikających z wymogów poszczególnych urzędów) w tym m.in.: a. uzgodnienia z odpowiednimi rzeczoznawcami (p-poż, sanitarny, bhp itp.), b. uzyskanie decyzji pozwolenia Małopolskiego Konserwatora Zabytków oraz w razie wystąpienia takiej konieczności: c. sporządzenie i zatwierdzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, d. uzgodnienia z odpowiednimi dostawcami mediów, e. uzgodnienia z miejscowymi służbami geodezyjnymi, f. uzgodnienia i zatwierdzenia badań geotechnicznych. 4. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o pozwolenie na budowę na cały zakres inwestycji, jak również na ewentualne procedury odrębne. 5. Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.

8 8 Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zespołem projektowym w składzie:.., tworzących wielobranżowy zespół projektowy składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, przynależnych do właściwej izby zawodowej w specjalnościach:, zgodnie z wykazem zawartym w ofercie Wykonawcy. NADZÓR AUTORSKI 9 1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 umowy, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w okresie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. 2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do: a) nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi; b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji; c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego; d) udzielania wyjaśnień na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej, jakie wpłyną do Zamawiającego w toku postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. 3. Wykonawca w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych sporządzi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów wykonawczych oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem autorskim w trakcie prac budowlanych, projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami nieistotnymi w sposób i w zakresie określonym w Prawie Budowlanym. Dokumentacja ta będzie przedstawiona do wglądu służbom odbiorowym w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektów. 4. Po zakończeniu nadzoru autorskiego strony sporządzą protokół odbioru nadzoru autorskiego. 5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji podjętych w ramach nadzoru autorskiego, w tym takich, które miały wpływ na osiągnięcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno - budowlanymi. WYNAGRODZENIE Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto które wynosi zł słownie: ( złotych ). Wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji. 2. Należność płatna będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy, w ten sposób, że: a) 50% należności płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia przez UMK wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową i z pozwoleniem konserwatorskim Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 21

9 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego; b) 45% należności płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektu wykonawczego umożliwiającego wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wraz z prawomocną ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego; podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego bezusterkowy ostateczny protokół odbioru; c) 5% należności płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po po przeprowadzeniu przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego; Podstawą do wystawienia faktur będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru nadzoru autorskiego. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 11 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. b) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia lub nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w umowy w formie Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, rękojmi za wady. 3. W przypadku należytego wykonania prac zabezpieczenie zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu umowy i uznaniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, że zmiana formy będzie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, a nowe zabezpieczenie będzie spełniać wymogi określone w SIWZ. 5. Jeżeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany

10 będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. 6. W przypadku, gdy okres realizacji przedmiotu umowy okaże się dłuższy niż okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczenia, Wykonawca zobowiązany będzie przed upływem okresu obowiązywania pierwotnego zabezpieczenia do przedłożenia kolejnego zabezpieczenia (spełniającego wymogi określone w SIWZ) na dalszy okres. 7. W razie uchybienia zobowiązaniom określonym w ust. 5 lub 6, Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. KARY UMOWNE Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia, c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy. 2. W razie niewywiązania się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego, Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie o kwotę odpowiadającą 5% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każde naruszenie. 3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody w pełnej wysokości. PRAWA AUTORSKIE W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, Wykonawca przenosi własność wszelkiej dokumentacji i materiałów powstałych w wykonaniu niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego, wraz z autorskimi prawami majątkowymi i prawami zależnymi, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacyjnych: a. utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy dokumentacji projektowej dowolną techniką, b. rozpowszechniania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, c. wykonywania opracowań dokumentacji projektowej oraz obiektu budowlanego, włączając wprowadzanie zmian zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu, d. korzystania z dostarczonej dokumentacji projektowej łącznie z opracowaniem i naniesieniem zmian (w okresie trwania umowy i po jej rozwiązaniu) w celu wykonania robót budowlanych w miejscu opisanym w umowie; 2. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w projekcie i wszelkiej dokumentacji i materiałów powstałych w wykonaniu niniejszej umowy będących przedmiotem niniejszej

11 umowy przez Zamawiającego lub wskazanej przez niego osoby trzeciej. 3. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do korzystania z opracowań dokumentacji oraz do rozporządzania takimi opracowaniami oraz przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na korzystanie oraz rozporządzanie przez inne podmioty z opracowań, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 (zezwolenie na wykonywanie praw zależnych). 4. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, Wykonawca wyraża zgodę lub zobowiązuje się na uzyskanie i przekazanie zgody twórców na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do dokumentacji, według potrzeb Zamawiającego, a w szczególności na: 1) dokonywanie koniecznych zmian i uzupełnień oraz rozpowszechniania dokumentacji, stanowiącej utwór, w takiej postaci, 2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części dokumentacji, stanowiącej utwór samodzielne lub w połączeniu z innymi dziełami, w tym plastycznymi lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych, 3) decydowanie o sposobie oznaczania lub pomijania oznaczania autorstwa. OSOBY DO KONTAKTÓW Koordynatorami prac z ramienia Zamawiającego są: - od strony formalnej i technicznej.. - od strony Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy jest. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, który ulegnie przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac; b. zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy. 4. Zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w ofercie na uzasadniony wniosek (wypadek losowy, utrata zdrowia itp.) Wykonawcy z zachowaniem wymogów SIWZ w zakresie żądanych kwalifikacji i uprawnień nie wymaga zmiany umowy. 5. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego.

12 Wykonawca: Zamawiający: