Załącznik II do SIWZ UMOWA. Zawarta. pomiędzy:

Transkrypt

1 Załącznik II do SIWZ UMOWA Zawarta. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce przy ul. Łowczej nr 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS: z kapitałem zakładowym ,00 zł, numer identyfikacji NIP: reprezentowanym przez: mgr inż. Jarosław Kot Prezes Zarządu, mgr Piotr Monach- Wiceprezes Zarządu zwaną dalej ODBIORCĄ a. Zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów sklepowych według projektu do Marketu Fachowiec w Hajnówce, w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia określa projekt oraz zestawienie materiałów, które stanowią integralną część niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania regałów sklepowych oraz ich dostarczenia i zamontowania w Markecie Budowlanym Fachowiec w Hajnówce ul. Armii Krajowej Regały zostaną wykonane według projektu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Regały zostaną wykonane zgodnie z zestawieniem materiałów, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego i zamontowane regały będą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach w szczególności Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. posiadać m.in: Odpowiednią wytrzymałość Odpowiednią stabilności konstrukcji; Zabezpieczenia przed wywróceniem się; Właściwe odstępy między regałami. 5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i środki niezbędne dla prawidłowego, profesjonalnego wykonania swoich obowiązków. 6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż przedmiotowe regały będą wykorzystywane do eksponowania i sprzedaży towarów na palecie maks. 700 Kg, co zostanie uwzględnione przez Wykonawcę przy ich wykonaniu i montażu, zwłaszcza w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników.

2 7. Wykonawca zobowiązuje się zamieścić na regałach tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę producenta oraz adres nazwę wykonawcy z telefonem do kontaktów alarmowych), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów. Powyższe dane powinny także zostać zawarte w oddzielnej instrukcji eksploatacji zakupionego systemu. 8. Wykonawca zobowiązuje się wystawić deklarację zgodności zgodnie z PN-88/M78321, zawierające, co najmniej: nazwę i znak wytwórcy, nazwę i oznaczenie regału, rok produkcji, dopuszczalne obciążenia zgodne z DTR Producenta zakres i wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. 9. Wykonanie umowy przez Wykonawcę zostanie potwierdzone podpisanym przez strony protokołem odbioru. Wykonawca nie jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru. 10. Strony ustalają następujące dane do kontaktu: a) Odbiorca... (imię i nazwisko) Tel. kom.. b) Wykonawca :.(imię i nazwisko) Tel. kom Regały zostaną dostarczone w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie transportu w sposób określony normami przedmiotowymi lub w odpowiedni sposób stosowany przez Wykonawcę. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego opakowania. 3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia towarów. 4. Koszty opakowania oraz koszty transportu i jego ryzyko ponosi Dostawca Ryczałtowa należność za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy została ustalona na...zł (słownie:... złotych). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powiększone zostanie o należny podatek VAT w obowiązującej na dzień wystawienia faktury wysokości. 3. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności, czy innych błędów Wykonawcy (w szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzeniu przedmiaru prac czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu w projekcie) oraz że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy. 4. Przyjmuje się, że cena zawarta w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy szczególne projektu i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 5. Zaoferowana cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie prace dodatkowe, które mogły zostać pominięte w projekcie, lecz które są niezbędne do pełnego i doskonałego wykończenia przedmiotu umowy.

3 4 1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę Faktur VAT. 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 nastąpi w ratach tj. a) 1 rata w wysokości.. (..) wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 płatna jest w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, b) 2 rata w wysokości 80% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 płatna jest w terminie 3 dni od dnia dostawy regałów. c) 3 rata w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 płatna jest w terminie 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Przy czym zapłata 2 i 3 raty nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Odbiorcę środków z umowy leasingu zawartej z. 3. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Odbiorcę. 4. Wykonawca i Odbiorca oświadczają, że są płatnikami VAT. NIP Odbiorcy:... NIP Wykonawcy.. 5. Odbiorca upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu, jednak w żadnym wypadku upoważnienie to nie może być traktowane, jako zaakceptowanie treści faktury, czy uznanie długu. 6. Odbiorca nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli nieterminowa zapłata wynika z przyczyn leżących po stronie leasingodawcy. W takiej sytuacji strony uzgodnią nowe terminy wykonania umowy. 7. Jakość zastosowanych materiałów oraz wykonanych prac objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w umowie. W przeciwnym wypadku Odbiorca jest upoważniony do zatrzymania kwoty gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę. Wartość zatrzymanej kwoty Strony ustalą solidarnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać regały w ciągu max 21 dni od wpłaty 1 raty. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć regały w ciągu max 21 dni od wpłaty 1 raty 3. Wykonawca przystąpi do montażu natychmiast po dostawie regałów. Odbiorca gwarantuje rozładunek regałów i odbiór opakowań służących do transportu regałów, wózki paletowe w ilości 2szt., miejsce do montażu powinno umożliwiać swobodny montaż bez konieczności przestawiana innych konstrukcji regałowych niebędących przedmiotem umowy. Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wskazówek Odbiorcy lub jego przedstawiciela mających na celu ograniczenie zakłóceń w funkcjonowaniu Marketu Budowlanego Fachowiec Wykonawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % zryczałtowego wynagrodzenia określonego 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminów określonych w 5, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w

4 wysokości 1% zryczałtowego wynagrodzenia określonego 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia upływu wyznaczonego terminu. c) za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% zryczałtowego wynagrodzenia określonego 3 ust. 1, 2. W przypadku nienależytego wykonania prac przez Wykonawcę, Odbiorca może dochodzić od niego odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści do pełnej ich wysokości, przenoszącej wysokość kar umownych Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone regały oraz wykonane prace na podstawie niniejszej umowy, liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Wykonawca nie odpowiada za wady będące następstwem eksploatacji niezgodnej z instrukcją eksploatacji systemu. 2. Wykonawca udziela pięcioletniej gwarancji na powłokę lakierniczą oraz rocznej gwarancji na wytrzymałość materiałów. 3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad powstałych w związku z produkcją lub będącymi wadami materiału lub wadami montażu. 4. Reklamacje zgłasza się na piśmie bezpośrednio, za pośrednictwem poczty, faksem lub em na adres :.. 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia przez Odbiorcę. Obowiązek usunięcia wady obejmuje także usunięcie wszelkich skutków będących normalnym następstwem wad. 6. Usunięcie wady następuje według wyboru Odbiorcy poprzez: a. Naprawę b. Wymianę wadliwego elementu na nowy, wolny od wad 7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 3, Odbiorca może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o koszt doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z umową lub usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy, jeżeli trwa ona dłużej niż 3 dni. 9. Wszelkie wadliwe towary, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością Odbiorcy. 10. Za zgodą zgłaszającego reklamację reklamacja może być załatwiona poprzez zmniejszenie ceny towaru o kwotę uzgodnioną przez strony. 11. Strony ustalają, że postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wad i usterek ujawnionych w trakcie trwania umowy jak też w okresie rękojmi i gwarancji Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej. 2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Dostawcy, jak i do Odbiorcy, i któremu nie mogli Oni przeciwstawić się, działając z należytą starannością.

5 3. Zdarzeniami siły wyższej, w myśl niniejszej umowy, są w szczególności strajk generalny, blokady dróg, portów lub innych powszechnie -używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności Odbiorca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: a) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacji Wykonawcy, b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w wyznaczonym terminie i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 10 dni, c) Wykonawca przerwał wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 10 dni, d) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z dokumentacją techniczną lub nie wykonuje innych zobowiązań umownych; pomimo upomnienia przez Odbiorcę, 2. Nastąpi odmowa finansowania umowy przez leasingodawcę. 3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia z zapłaty kar umownych 4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia polskiego Kodeksu cywilnego. 5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy. 6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1. Projekt 2. Zestawienie materiałów......