Załącznik nr 7 do SIWZ

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu w Starachowicach pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS z kapitałem zakładowym REGON NIP zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a zwanych dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr spr. 22/09/2019/O została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie Za gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi rozumie się odzysk lub unieszkodliwianie, zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U poz. 701) z wyłączeniem odzysku na podstawie art. 96 tej ustawy. 3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: a) odbioru osadów wraz z ich załadunkiem na środki transportu z oczyszczalni ścieków przy ul. Bocznej 42 w Starachowicach b) transportu do miejsca ważenia (ważenie osadów odbywać się będzie w Starachowicach ul. Kościelna 100 lub ul. Ostrowiecka 3 w Starachowicach do uzgodnienia każdorazowo z Zamawiającym) c) ważenia osadów, d) transport do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, e) odzysku lub unieszkodliwiania osadów zgodnie z ustawą o odpadach f) prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U poz. 701) 4. Ilość osadów do wywozu i utylizacji: do10 tys. ton. 5. Ilość osadu podana w pkt. 4 jest orientacyjna i może ulec zmianie. W przypadku jej zmniejszenia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

2 6. Zamawiający nie dopuszcza odzysku polegającego na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na podstawie art. 96 ustawy z dnia r. o odpadach (t.j. Dz.U poz. 992) 7. Wykonawca posiada prawomocne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych o kodzie zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). (kserokopie tych dokumentów stanowią załącznik do umowy). 8. Wykonawca zagospodaruje komunalne osady ściekowe wyłącznie w celu określonym w decyzji o której mowa w 1 ust Wykonawca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu umowy w tym z gospodarczym wykorzystaniem przedmiotowych osadów ściekowych w wyznaczonym miejscu, a zwłaszcza wynikającą z przepisów ochrony środowiska. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku odpadów na środki transportu Wykonawcy w miejscu na terenie oczyszczalni ścieków. Z tą chwilą Wykonawca staje się posiadaczem odpadów i obciążony zostaje wszelkimi obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska w szczególności dotyczącymi transportu odzysku lub unieszkodliwiania osadów. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 11. Każdy z członków konsorcjum ponosi solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy. 12. Wykonawca zapewni szczelny, zabezpieczony przed wypadaniem i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych transport osadów ściekowych zgodnie z art. 24 ustawy z dnia o odpadach. Załadunek i transport muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności z ustawą o transporcie drogowym z dnia r. (t.j. Dz.U poz. 58), ustawą z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U poz. 1990) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. ) 13. Strony zobowiązują się do prowadzenia ewidencji odpadu, będącego przedmiotem umowy zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U poz. 819) 14. Strony będą potwierdzały kartę przekazania odpadów stanowiących przedmiot umowy w raz w miesiącu lub w terminie uzgodnionym. Karty przekazania odpadu winny być podpisane przez Strony umowy ewentualnie przez konsorcjanta. 2 Integralną częścią umowy stanowią: a) Oferta wykonawcy b) Zawiadomienie o wyborze oferty c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia d) Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram wywozu osadów.

3 3 1. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do koordynowania realizacji umowy w tym do zgłaszania odbioru osadów, wydawania osadów, sporządzania raportów wagowych do rozliczenia faktury jest: Osobą Wyznaczoną do koordynowania realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest:. Tel. 4 Niniejsza umowa obowiązuje od dnia.. r. do dnia r Odbiór osadu odbywał się będzie zgodnie z załączonym harmonogramem wywozu osadów. 2. Harmonogram wywozu osadów określa termin przekazania osadów wykonawcy z dokładnością +/- 10 dni oraz orientacyjną ilość osadów. 3. Harmonogram wywozu osadów zostanie uzgodniony przez obydwie strony terminie 5 dni od zawarcia umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie trwania umowy harmonogramu wywozu osadów. 5. Zamawiający na 5 dni roboczych przed przekazaniem osadu telefonicznie lub faksem powiadomi wykonawcę o dniu wywozu osadu Zamawiający będzie regulował należności wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia przelewem na konto wykonawcy w 30 dniu od dnia otrzymania faktury VAT. 2. Podstawą sporządzenia faktur będą protokoły sporządzone przez Zamawiającego i podpisane przez obie strony umowy, określające ilości odebranych osadów. 3. Podstawą ilościowego rozliczenia z realizacji zamówienia będą wydruki z ważenia poszczególnych transportów osadów na wadze samochodowej. 4. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy przyśpieszenie płatności za wystawioną fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania płatności w terminie wcześniejszym niż ustalono w ust. 3 strony ustalają, że skonto będzie wynosiło odpowiednio: dla płatności w terminie od 2 do 7 dni od dnia wystawienia faktury - 3% kwoty netto z faktury dla płatności w terminie od 8 do 14 dni od dnia wystawienia faktury 2 % kwoty netto z faktury dla płatności od 15 do 25 dni od dnia wystawienia faktury 1% kwoty netto z faktury. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

4 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 103a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U nr 54 poz. 535) Strony ustalają wynagrodzenie za wykonie przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na 1 tonę osadu w kwocie: netto zł/mg, podatek VAT. zł/mg brutto..zł/mg. Słownie netto Słownie brutto Wynagrodzenie wskazane w fakturze będzie stanowiło iloczyn ceny netto za zagospodarowanie 1 Mg i ilości Mg zagospodarowanego osadu w danym okresie powiększony o podatek VAT wg obowiązujących stawek. 3. Podstawą rozliczenia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego raport wagowy. 4. Płatność będzie dokonywana w formie przelewu bankowego przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr.. i po potwierdzeniu Kart Przekazania Odpadu. 5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 7. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto, o której mowa w ust. 1 jedynie przy zachowaniu pierwotnego stosunku do marży i upustu udzielonego zamawiającemu i wyłącznie w przypadku: zmiany stawki podatku VAT, zmiany kwot opłat urzędowych stanowiących koszt wykonawcy w niniejszym zamówieniu, zmian cen paliw stanowiących koszt wykonawcy przy realizacji niniejszego zamówienia o więcej niż 15% 8 1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze osadów przewidzianym w harmonogramie odbioru osadów o którym mowa w 5 niniejszej umowy, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane przez Wykonawcę. Przez wynagrodzenie brutto należy rozumieć iloczyn ceny brutto za 1 Mg zagospodarowania osadu określonej w 7 ust. 1 i ilości osadów tj Mg. b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości zł. c) W wysokości za każdorazowe gospodarowanie osadami niezgodnie z ustawą o odpadach.

5 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 3% wynagrodzenia brutto. Przez wynagrodzenie brutto należy rozumieć iloczyn ceny brutto za 1 Mg zagospodarowania osadu określonej w 7 ust. 1 i ilości osadów tj Mg z zastrzeżeniem Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych. 5. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną o której mowa w ust. 2 lit. a i c z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu. 9 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz bez płacenia kar umownych w szczególności w następujących sytuacjach: 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2. Wykonawca rażąco nie przestrzega postanowień umowy. 3. Wykonawca utraci ważność jednej z decyzji związanych z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem osadu. 4. Wykonawca spóźnia się odbiorem osadów a spóźnienie jest dłuższe niż 7 dni licząc od dnia ustalonego zgodnie z 5 niniejszej umowy. 5. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej z potwierdzeniem pisemnym złożenia. 10 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Gospodarczy w Kielcach. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

6 14 Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

7 Załącznik nr 1 do umowy nr Harmonogram odbioru osadów z dnia.. r. Na podstawie 5 w/w umowy strony ustaliły, że odbiór komunalnych osadów ściekowych w roku 2017/2018 odbywał się będzie w terminach: a. r. b.. r. c.. r. Zamawiający Wykonawca