UMOWA. Nr... na: Dostawa wyrobów papierniczych

Transkrypt

1 UMOWA Nr... na: Dostawa wyrobów papierniczych Załącznik nr 2 do SIWZ W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje:... Dowódca a firmą. z siedzibą:., posługującą się numerem identyfikacyjnym NIP.., zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje: p. zawarta została umowa o następującej treści: 1 Umowa została zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w trybach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych. Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów papierniczych zgodnie z niniejszą umowa, ceną, asortymentem, ilościami i parametrami określonymi poniżej: 2 Zada nie Nazwa, opis materiału, dane techniczne z dopuszczalną tolerancją Papier offsetowy biały gładki. Gramatura 60 g/m², format B1 (70x100 cm),białość CIE 143, grubość μm, Papier dwustronnie kredowany biały o wysokim połysku. Gramatura 115 g/m². Format B1 (70x100 cm), białość CIE 122, jasność 98%, nieprzeźroczystość 94%, połysk 70%, objętość 0,74-0,77 cm 3 /g, gładkość (PPS) 0,7 μm Papier dwustronnie kredowany biały o wysokim połysku. Gramatura 135 g/m². Format B1 (70x100 cm), białość CIE 122, jasność 98%, nieprzeźroczystość 95,5%, połysk 70%, objętość 0,74-0,77 cm 3 /g, gładkość (PPS) 0,7 μm Papier (karton) dwustronnie kredowany biały o wysokim połysku. Gramatura 200 g/m². Format B1 (70x100 cm), białość CIE 122, jasność 98%, nieprzeźroczystość 98,5%, połysk 70%, objętość 0,74-0,77 cm 3 /g, gładkość (PPS) 0,7 μm Papier (karton) dwustronnie kredowany biały o wysokim połysku. Gramatura 250 g/m². Format B1 (70x100 cm), białość CIE 122, jasność 98%, nieprzeźroczystość 99%, połysk 70%, objętość 0,74-0,80 cm 3 /g, gładkość (PPS) 0,7 μm Papier powlekany. Gramatura (TAPPI T410,ISO 536) 150 g/m², format B1 (70x100 cm) lub B1+, białość (ISO 11475) 71 CIE, grubość (TAPPI T411, ISO 11475) 195 mikronów, wilgotność względna (TAPPI T502,) 50%, nieprzeźroczystość (TAPPI T519, ISO2471) 97,5%, objętość (TAPPI T411, ISO534) 1,3cm 3 /g Jedn. miary kg/ paleta Ilość / 2 palety Stawka VAT - % 23 kg kg 2551,5 23 kg kg ark Cena netto w złotych Cena brutto w złotych

2 Papier (karton) wysoki połysk, gramatura 250 g/m², format B1 (70x100 cm) lub B1+, grubość (DIN 53105) 284 μm, objętość 1,14 cm 3 /g, połysk (DIN 54502) >65 %, białość górnej strony (DIN 53145) 88,8 %. Papier (karton) kolor crem lub chamois lub ecru lub ivory. Gramatura g/m 2. Format B1 (70x100 cm) lub B1+, białość CIE 60-65, spulchnienie 1,05-1,1 cm 3 /g, nieprzeźroczystość 97, Papier powlekany matowy, gładki. Gramatura 150 g/m 2. Format B1 (70x100 cm), białość CIE 117, jasność (ISO 2470/D65 %) 95, nieprzeźroczystość 98%, połysk (TAPPI 480: 75 o, g.u. <25, objętość 1,0 g/cm 3, grubość 150 mikronów, gładkość (PPS, μm) 2,8 Papier syntetyczny dwustronnie powlekany do druku cyfrowego. Gramatura g/m². Format A1 lub SRA3 Papier (karton) perłowy obustronnie metalizowany, kolor candlelight cream, Gramatura: 250g/m2, format: B1 (70x100 cm) lub B1+ Papier (karton) perłowy obustronnie metalizowany, kolor Medal Bronze, Gramatura: 250g/m2, format: B1 (70x100 cm) lub B1+ Tektura introligatorska (okładkowa), grubość 3,0 mm, gramatura g/m², format B1, kolor szary ark ark kg ark (A1) lub (SRA3) 23 ark ark ark Razem: Wartość netto w złotych Wartość brutto w złotych WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym jest mowa w 2 w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania podpisanej umowy na własny koszt i ryzyko do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO przy ul. Żwirki i Wigury 1C w Warszawie po uprzednim kontakcie w dni robocze w godz z przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w 10. Przyjmuje się, że Wykonawca otrzymał umowę w dniu nadania jej skanu faksem lub em na wskazane w umowie adresy Wykonawcy. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się, iż dostarczony przedmiot umowy będzie: fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadał fabryczne, nieuszkodzone jednostkowe opakowanie producenta z naniesionymi danymi technicznymi jednoznacznie identyfikującymi produkt. 3. Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w normach obowiązujących w Polsce potwierdzone atestami/certyfikatami, które WYKONAWCA powinien dostarczyć pod rygorem odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy i naliczenia kary umownej określonej w 7 ust. 1 lit. a). 4. WYKONAWCA oświadcza, iż przed złożeniem oferty ZAMAWIAJĄCEMU zapoznał się i wyraził zgodę na wszystkie warunki, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 1. Przy dostawie przedmiotu umowy dokonany będzie odbiór ilościowy i jakościowy Odbiór ilościowy zostanie potwierdzony Protokołem przyjęcia przekazania (załącznik nr 1 do umowy) podpisanym przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO w dniu dostarczenia przedmiotu umowy do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO.

3 3. Odbiór jakościowy zostanie przeprowadzony w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia przedmiotu umowy i będzie polegał na: sprawdzeniu zgodności dostarczonego towaru z umową; sprawdzeniu braku uszkodzeń; sprawdzeniu ukompletowania oraz dokumentów; sprawdzeniu oznaczeń producenta jednoznacznie identyfikujących produkty; Odbiór jakościowy zostanie potwierdzony wpisem w Protokole przyjęcia przekazania. Brak akceptacji towaru w Protokole przyjęcia przekazania równoznaczny jest z niewywiązaniem się Wykonawcy z dostawy. 4. Za datę wykonania umowy (termin dostawy) przyjmuje się datę odbioru ilościowego umieszczoną w Protokole przyjęcia - przekazania z zastrzeżeniem ust W przypadku stwierdzenia wad w jakości dostarczonego materiału, braków ilościowych lub dostarczenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu umowy niezgodnie z umową ZAMAWIAJĄCY zawiadomi niezwłocznie WYKONAWCĘ o występujących nieprawidłowościach faksem lub em, a WYKONAWCA zobowiązuje się w ciągu 5 dni od zawiadomienia do jego wymiany i dostarczenia przedmiotu umowy dobrej jakości zgodnie z zawartą umową, a ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo: wstrzymania realizacji rozliczenia faktury do czasu dostarczenia przez WYKONAWCĘ pełnowartościowego towaru, naliczenia kar umownych w takiej wysokości, jak za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w 3 ust. 1. Kary umowne będą naliczane od dnia upływu terminu dostawy. 6. W przypadku odmowy takiej wymiany ZAMAWIAJĄCY odmówi zapłaty za wadliwy lub niezgodny z umową towar naliczając kary umowne określone w 7 ust. 1 lit. a), a przedmiot umowy po upływie pięciodniowego terminu określonego w ust. 5 będzie odesłany do siedziby WYKONAWCY na jego koszt lub postawiony do jego dyspozycji WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w cenach jednostkowych określonych w 2 o całkowitej wartości: netto:. zł. (słownie:.. złotych) brutto: zł. (słownie:. złotych) 2. Podane ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone w 2 w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie. Zawierają one wszystkie podatki, należności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony i odebrany materiał nastąpi na podstawie jednej faktury VAT wystawionej zgodnie z nazewnictwem użytym w tabeli w Wynagrodzenie za dostawę płatne będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na konto WYKONAWCY wyszczególnione na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego dwudziestojednodniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowych dokumentów. 6. Faktura VAT przekazywana ZAMAWIAJĄCEMU musi być zgodna z wymogami określonymi w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.). 3

4 7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 8. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności WYKONAWCY z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. 9. W razie opóźnienia zapłaty faktury VAT przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY przysługują odsetki ustawowe z zastrzeżeniem ust WYKONAWCA odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli dostarczony materiał: a) stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez ZAMAWIAJĄCEGO, albo dostarczono go w stanie niezupełnym. 2. WYKONAWCA gwarantuje, że każdy dostarczony towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. 3. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli WYKONAWCA wadę podstępnie zataił. 4. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu umowy na zasadach obowiązujących w ramach gwarancji przez okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu przyjęcia przekazania. 5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków WYKONAWCA dostarczył ZAMAWIAJĄCEMU zamiast materiału wadliwego taki sam nowy wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. Wymiany materiału WYKONAWCA dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na taki materiał uległy zmianie. 6. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, bądź rękojmi określonej przepisami kodeksu cywilnego. 7. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie umowy WYKONAWCA: a) wymieni na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 7 dni licząc od zgłoszenia wady; b) zwróci ZAMAWIAJĄCEMU równowartość wadliwego przedmiotu umowy powiększoną o karę umowną w wysokości 10% jego wartości, jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z ust.7 lit. a). 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy ZAMAWIAJĄCEGO na skutek niewłaściwej eksploatacji (temperatura, wilgotność). 9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają WYKONAWCĘ Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: a) 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w tym określonych w 8 ust. 1 pkt. 2) do 6), a także z powodu wad i usterek dostarczonego przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji. b) 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w 3 ust.1 w dostarczeniu lub wymianie przedmiotu umowy; 4

5 c) 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w 6 ust.7 lit. a) w okresie gwarancji i rękojmi w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad i usterek. 2. Kary przewidziane w 7 ust. 1 lit. b) do c) nie będą naliczane mimo formalnej zwłoki w wykonaniu usługi, jeżeli ZAMAWIAJĄCY lub osoby upoważnione do kontaktów ze strony ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCĄ wyznaczyli inny termin jej realizacji. 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 4. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez WYKONAWCĘ wezwania do ich zapłaty. 5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ. 6. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącania z faktury VAT należnych kar umownych. 7. Zapłata kar umownych nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku realizacji umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jej części lub reszty niespełnionego świadczenia bez wyznaczenia dodatkowego terminu oraz bez jakichkolwiek roszczeń WYKONAWCY: 1) w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 lub 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 2) w przypadku, gdy WYKONAWCA nie przestrzega warunków niniejszej umowy; 3) w przypadku, gdy WYKONAWCA zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO; 4) w razie ujawniania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób zebranych informacji objętych ochroną, o których mowa w ustawie z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U poz. 419) oraz w ustawie z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 poz. 412); 5) jeżeli opóźnienie w dostarczeniu lub wymianie części lub całości przedmiotu umowy będzie trwało dłużej niż 7 dni; 6) jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi opóźnienie w usunięciu wad, wymianie przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad lub opóźnienie w wykonaniu bezpłatnych usług naprawczych będzie trwało dłużej niż 7 dni; 7) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, a wykonanie umowy przez WYKONAWCĘ nie jest możliwe; 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1) WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana danych teleadresowych lub osób upoważnionych ze strony WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO do realizacji umowy wyszczególnionych w 10 nie stanowi zmiany treści umowy. 5

6 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ZAMAWIAJĄCY do kontaktów z WYKONAWCĄ upoważnia: 1) p. Jacek MALCZEWSKI - tel Magazynier: 1) p. Krzysztof PIEKUT - tel WYKONAWCA do współpracy z ZAMAWIAJĄCYM wyznacza: 1) p. tel. 2) p. - tel. 4. Adresy WYKONAWCY do korespondencji: 1) fax: 2) 3) adres: WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za ujawnienie lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób zebranych informacji objętych ochroną, o których mowa w ustawie z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419) oraz w ustawie z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 poz. 412 z późn. zm.) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY. Załączniki do umowy: 1. Protokół przyjęcia przekazania. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY