REGULAMIN JESIENNEJ PROMOCJI. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady oferty promocyjnej Jesienna Promocja (dalej Promocja ).

Transkrypt

1 REGULAMIN JESIENNEJ PROMOCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady oferty promocyjnej Jesienna Promocja (dalej Promocja ). 1 Organizator Promocji 1. Organizatorem Promocji jest spółka Nieruchomości Rogala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bobowej, adres: ul. Grunwaldzka 59, Bobowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą NIP: , REGON: (dalej Organizator ). 2 Czas trwania Promocji 1. Promocja trwa od 31 października 2018 roku do 10 listopada 2018 roku (lub do dnia wyczerpania Domów dostępnych w Promocji). 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania Promocji. Informacje na ten temat Organizator będzie komunikował za pośrednictwem strony internetowej: oraz portalu społecznościowego Inwestycji na Facebooku: 3 Warunki uczestnictwa i przebieg promocji 1. Promocja dotyczy domów oferowanych (przez Organizatora) w sprzedaży w ramach inwestycji pod nazwą Przyjazne Osiedle, realizowanej przy ul. Wojsławskiej w Mielcu. Inwestycja obejmuje budowę domów w zabudowie szeregowej. 2. W ramach Promocji Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu w wysokości -180zł/m2 brutto od początkowej wartości z cennika dostępnego w Biurze Sprzedaży Organizatora 1. Rabat zostanie uwzględniony w cenie brutto określonej w Umowie 3. Szczegóły dotyczące upustów cenowych zawiera poniższa Lista Domów Dostępnych w Promocji. 1 Biuro Sprzedaży biuro obsługi Klienta zlokalizowane w Mielcu przy ul. Jagiellończyka 13/21, Mielec, funkcjonujące w dniach roboczych, od pon-pt, w godzinach

2 LISTA DOMÓW DOSTĘPNYCH W PROMOCJI: BUDYNEK MIESZKALNY POW. UŻYTKOWA [M2] CENA [ZŁ/M2] WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ] CENA ZA M2 W PROMOCJI [ZŁ/M2] WARTOŚĆ BRUTTO W PROMOCJI [ZŁ] A1 109, , , , ,00 A2 109, , , , ,00 A3 109, , , , ,00 A4 109, , , , ,00 A5 109, , , , ,00 A6 109, , , , ,00 A7 109, , , , ,00 B1 109, , , , ,00 B2 109, , , , ,00 B3 109, , , , ,00 B4 109, , , , ,00 B5 109, , , , ,00 B6 109, , , , ,00 B7 109, , , , ,00

3 3. Ceny promocyjne obowiązują dla pierwszych 2 (słownie: dwóch) Uczestników Promocji, którzy skontaktują się z Biurem Sprzedaży Inwestycji za pomocą maila (biuro@przyjazneosiedlemielec.pl) lub poprzez kontakt telefoniczny (tel ) deklarując podpisanie Umowy Rezerwacyjnej lub Umowy Deweloperskiej. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szybkość i sprawność działania łączy telefonicznych i stan techniczny urządzeń za pomocą których Uczestnicy kontaktują się z Biurem Sprzedaży ws. Promocji. 5. Promocja skierowana jest do wszystkich osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem 3 ust. 6, zwanych dalej Uczestnikami, które: a) w okresie wskazanym w 2 Regulaminu podpiszą umowę rezerwacyjną 3 (zwaną dalej Umową Rezerwacyjną ) dot. rezerwacji Domu w Inwestycji biorącej udział w Promocji i wpłacą na rzecz Organizatora kwotę odpowiadającą standardowej opłacie rezerwacyjnej - tj. 5000zł brutto 2 (nawet jeśli zawarcie umowy deweloperskiej i wpłata nastąpią po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji); b) w okresie wskazanym w 2 Regulaminu podpiszą umowę deweloperską 3 (zwaną dalej Umową Deweloperską ) na zakup Domu w Inwestycji biorącej udział w Promocji i wpłacą, w związku z podpisaniem tejże Umowy, na rzecz Organizatora kwotę odpowiadającą poszczególnym ratom harmonogramu wpłat Umowy Deweloperskiej (nawet jeśli wpłata taka nastąpi po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji). 6. Uczestnikiem Promocji nie może zostać osoba, która podpisała już Umowę Rezerwacyjną lub Deweloperską dot. rezerwacji lub zakupu Domu w inwestycji Przyjazne Osiedle, istniejąca w bazie danych Organizatora. 7. W przypadku wspólnego zawarcia Umowy przez Klientów (w szczególności w razie nabycia Domu w ramach współwłasności) rabat przysługuje jednorazowo. 8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i udzieleniem zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych. 9. Promocja nie dotyczy żadnych innych usług oferowanych przez Nieruchomości Rogala sp. z o. o. sp. k. w ramach Inwestycji. 10. Promocja nie obejmuje obecnych pracowników i współpracowników Organizatora. 2 Kwota Umowy Rezerwacyjnej wynosi 5000zł i jest standardową opłatą za rezerwację. W przypadku decyzji o zakupie nieruchomości w Inwestycji, Organizator podpisuje z Państwem UMOWĘ DEWELOPERSKĄ, w której zawarty jest harmonogram poszczególnych wpłat z rozłożeniem pełnej sumy zakupu na raty. Termin ich płatności uzależniony będzie od postępujących etapów budowy. W momencie podpisania umowy deweloperskiej, 5000zł z umowy rezerwacyjnej przechodzi na poczet pierwszej raty. UWAGA! Jeżeli nie zawrzemy umowy, kwota ta jest Państwu w całości zwracana! 3 Umowa Rezerwacyjna lub Umowa Deweloperska w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz z późn. zm.).

4 5. Reklamacje 1. Klientom nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości rabatu dostępnego w Promocji. 2. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Klient przed podpisaniem Umowy Rezerwacyjnej lub Deweloperskiej uprawniony jest do wystąpienia o ich wyjaśnienie bezpośrednio w Biurze Sprzedaży. 3. Dane osobowe Uczestników Promocji oraz Klientów przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). 6. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nieruchomości Rogala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bobowej, adres: ul. Grunwaldzka 59, Bobowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą NIP: , REGON: Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Rozporządzeniu. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Organizatora z dopiskiem Dane Osobowe. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres mailowy: biuro@przyjazneosiedlemielec.pl. 4. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku korespondencji pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

5 7. Postanowienia końcowe 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Sprzedaży Organizatora oraz na stronie 2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.