UMOWA NR O/OL.D

Transkrypt

1 Zamówienie jest przewidziane do współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i środowisko UMOWA NR O/OL.D W dniu 2015 roku w Olsztynie, pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. Mirosław Nicewicz - Dyrektor Oddziału 2. Jarosław Kaczor - Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, Olsztyn, zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez : 1. P... w zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: Definicje: Etap dana partia robót dotyczących wycinki/wyrębu dla danego Zadania, Inżynier Kontraktu Nadzór Inwestorski wyłoniony przez Zamawiającego oddzielnym postępowaniem przetargowym, jest to Konsorcjum firm: Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (Pełnomocnik), ul. Waliców 11, Warszawa oraz Mott MacDonald Limited Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Wielka Brytania W imieniu i na rzecz której działa w Polsce: Mott MacDonald Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Waliców 11, Warszawa Zadanie 1: Zespół 1, Zadanie 2: Zespół 2. KO Kosztorys Ofertowy, Strona Wykonawca i Zamawiający podpisujący niniejszą Umowę, Usługa etapowa realizacja przedmiotu umowy dla danego Zadania, Wykonawca Wykonawca niniejszej usługi, Wykonawca Robót Budowlanych - Wykonawcy Robót Budowlanych wyłonieni przez Zamawiającego dla danego Zadania oddzielnymi postępowaniami przetargowymi: Zadanie 1: Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewskiej 10, Pruszków, Zadanie 2: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., z siedzibą w Wysokiej, ul. Lipowa 5a, Wrocław. Zamawiający GDDKiA Oddział w Olsztynie.

2 1 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego, zgodnie z Zarządzeniem nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 2. Przedmiot umowy: Dokonanie klasyfikacji i wycena wartości drewna z wycinki oraz opracowanie na tej podstawie raportów z klasyfikacji i wyceny wartości drewna, pozyskanego w ramach zadań: 1) Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (węzeł Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy od węzła Nidzica Północ (węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem), długość ok. 9,1 km oraz 2) Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (węzeł Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) - do msc. Napierki długość ok. 13,6 km 3. Wszystkie obowiązki wynikające z Umowy należy wykonywać dla każdego Zadania oddzielnie. 4. Zakres ilościowy określony w każdej pozycji Kosztorysu ofertowego jest szacunkowy. Jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji usługi, Zamawiający przewiduje możliwości zmniejszenia/zwiększenia jej zakresu. Będzie to powodowało korektę wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust 1. W takim przypadku rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznej ilości, a wynagrodzenie będzie zmienione z zastosowaniem cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym. Zmiana wysokości wynagrodzenia nie wymaga aneksu do umowy. Termin realizacji umowy: 2 1. Dla zakresu podanego w kosztorysie ofertowym od podpisania umowy do zakończenia robót w zakresie wycinki/wyrębu. Najpóźniejszy termin zakończenia zakresu wycinki/wyrębu: do r. 1. Do czasu zakończenia terminu niniejszej umowy usługa będzie wykonywana etapowo, w zależności od danej partii robót dotyczących wycinki/wyrębu dla danego Zadania - przewidywany termin realizacji umowy: do r. 2. Raporty Brakarskie, z każdego etapu usługi - w ciągu 14 dni od uzgodnionego między stronami zakończenia danej partii robót dot. wycinki/wyrębu. 3. Weryfikacja Raportów brakarskich przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu - 30 dni od otrzymania go od Wykonawcy niniejszej usługi Łączne wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:... zł, (słownie złotych: ) plus 23 % podatek VAT: zł, (słownie złotych:..) co łącznie stanowi kwotę brutto: zł, (słownie złotych:.). 2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 2

3 1. Ceny jednostkowe każdej z pozycji wymienionych w KO obejmują: 4 1) Koszt wyceny wartości drewna uzyskanego z wycięcia 1 szt. drzewa przeznaczonego do wycinki/wyrębu z pasa drogowego, 2) Wykonanie opisu wyceny ww. drewna w danym Raporcie brakarskim, 3) Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu usługi (m.in. dojazdy, przejazdy, delegacje, noclegi, ubezpieczenia, materiały i inne). 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół zdawczo-odbiorczy spisany dla danego etapu wycinki/wyrębu, między Wykonawcą niniejszego przedmiotu umowy i Zamawiającym po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu prawidłowo sporządzonego danego Raportu Brakarskiego. 3. Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy niniejszego przedmiotu umowy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którrej Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy. 4. Zamawiający przez cały okres trwania przedmiotu umowy dopuszcza wystawienie faktur częściowych, płatnych wg warunków opisanych wyżej w pkt. 1., 2., 3. oraz: Pierwsza faktura - po wycince/wyrębie minimum 50% ilości drzew podanych w każdej pozycji KO; Kolejna faktura po zakończeniu kolejnych etapów prac dotyczących wycinki/wyrębu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi za dany etap - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1, 2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości - 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie prowadzonych prac, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu, w związku z wykonywanymi usługami objętymi umową w obrębie ich wykonywania w czasie trwania umowy. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników drogi, wynikłe z powodu nienależytego wykonania umowy Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji odbierającego: P. 3

4 Zmiana osoby odbierającej ze strony Zamawiającego może nastąpić w każdym momencie trwania Umowy. Nie wymaga to podpisania Aneksu do umowy. 2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za wykonanie w/w usług: P Obowiązki Rzeczoznawcy Brakarza dla każdego Zadania: 1. Godziny pracy Rzeczoznawcy Brakarza muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawców Robót Budowlanych; 2. Rzeczoznawca dokona klasyfikacji drewna z wycinki; 3. Wycena drewna ma nie uwzględniać kosztów związanych z pozyskaniem drewna, manipulacji pozyskanego surowca drzewnego, zrywki i uporządkowania terenu po dokonanej wycince drzew. 4. Rzeczoznawca po każdym etapie usługi sporządzi Raport z klasyfikacji i wyceny wartości drewna. Każdy Raport należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. na płycie CD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, dla każdego z zadań oddzielnie. 5. Każdy Raport ze stroną tytułową, w formie tabelarycznej powinien zawierać: sklasyfikowane drewno oraz wartość materiału pozyskanego z wycinki (m.in. numery działek inwentarzowych drzew z dokumentacji projektowej, gatunek, pierśnica, miąższość, podstawę wyceny, wartość). 6. Raport brakarski z ostatniego etapu robót dotyczących wycinki/wyrębu będzie nazwany Raportem ostatecznym, potwierdzającym jednocześnie wykonanie niniejszego przedmiotu usługi. 7. Potwierdzeniem wykonania danego Raportu z klasyfikacji i wyceny wartości drewna będzie Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego, który stanie się podstawą do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawcę. 8. Wykonawca niniejszego przedmiotu umowy jest zobowiązany wykonać każdy etap usługi na każde wezwanie Zamawiającego, 9. Wykonawca niniejszego przedmiotu umowy w zakresie danego etapu wycinki/wyrębu jest zobowiązany skoordynować swoje działania z Wykonawcami Robót Budowlanych, oraz ściśle współpracować z Inżynierami Kontraktów i Zamawiającym Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni; 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości; 4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1), 2), 3) Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% wartości umowy podanej w 3 pkt.1 4

5 10 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, poza zmianą opisaną w 1 pkt. 4, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd powszechny w Olsztynie. 4. Wszelką korespondencję w sprawie realizacji niniejszej umowy należy kierować na poniższy adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Biuro Kierownika Projektu KP-4, ul. Poranna 36, Olsztynek Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 2. Umowa niniejsza zawiera 5 ponumerowane i parafowane strony. 3. Integralną część umowy stanowią załączniki : 1) Oferta Wykonawcy z dnia r., 2) Kosztorys Ofertowy Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 5