Ostrów Wielkopolski, dn r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Transkrypt

1 Ostrów Wielkopolski, dn r. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, określonych jako Modernizacja w zakresie ochrony ppoż., systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z malowaniem całości pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM PRZYGOTOWANIE OFERTY OBLICZENIE CEN OFERT. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA PRZEPŁYW INFORMACJI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT OCENA OFERT INFORMACJE DODATKOWE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 8 CZĘŚĆ III - FORMULARZ OFERTOWY... 9 CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ V - ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMÓWIENIA /37/03-07/2011

2 /37/03-07/2011 Część I Instrukcja dla wykonawców. 1. Informacje ogólne. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1B, telefon , faks zwany dalej zamawiającym, zaprasza do udziału w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą PZP - postępowaniu o udzielenie zamówienia, na wykonanie robót budowlanych, określonych jako Modernizacja w zakresie ochrony ppoż., systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z malowaniem całości pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu.. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się w języku polskim oraz w formie pisemnej. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na złożenie dokumentów, o których mowa w art. 9, ust. 3 ustawy PZP, sporządzonych w języku innym niż język polski. 2. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia oraz termin jego wykonania, zostały określone w Części II Specyfikacji. 2. Zamawiający informuje, że: 2.1. nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów - w rozumieniu ustawy PZP, 2.2. nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 i 7 lub art. 134, ust. 6, pkt 3 i 4 ustawy PZP, 2.3. nie przewiduje oraz nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP, 2.4. żąda wskazania przez wykonawców w ofertach części zamówienia, których wykonanie powierzą podwykonawcom, 2.5. nie zastrzega części zamówienia, których wykonania, wykonawcy nie mogą powierzyć podwykonawcom. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ocenione zostanie w oparciu o oświadczenie, którego przedstawienie wymagane jest, celem wykazania ich spełniania), posiadania wiedzy i doświadczenia (spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ocenione zostanie w oparciu o oświadczenie, którego przedstawienie wymagane jest, celem wykazania ich spełniania), dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ocenione zostanie w oparciu o oświadczenie, którego przedstawienie wymagane jest, celem wykazania ich spełniania), sytuacji ekonomicznej i finansowej (spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ocenione zostanie w oparciu o oświadczenie, którego przedstawienie wymagane jest, celem wykazania ich spełniania), 1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania: 2.1. spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy PZP - przedstawiając oświadczenie o ich spełnianiu (wzór oświadczenia - stanowi załącznik nr 01 do Specyfikacji), 2.2. niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy PZP - przedstawiając: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia - stanowi załącznik nr 02 do Specyfikacji), aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy PZP (oświadczenie w zakresie art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy PZP - zawiera wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 02 do Specyfikacji), jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że

3 3 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu. 3. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie do wykonawców, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4. Zamawiający przypomina, że: 4.1. zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 26, ust. 2b ustawy PZP - wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 4.2. zgodnie z uregulowaniami zawartymi w 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) - przedstawione celem wykazania niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy PZP: dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 4.3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do wykazania, iż: wspólnie spełniają warunki, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy PZP, żaden z nich nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy PZP. 4. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 5. Przygotowanie oferty. 1. W skład kompletnej oferty wraz z załącznikami, powinny wchodzić: 1.1. oferta, którą stanowi: wypełniony formularz ofertowy, sporządzony co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem wchodzącym w skład Specyfikacji, kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z opisem zawartym w punkcie 6 (Obliczenie ceny oferty. Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia.) - Części I Specyfikacji, 1.2. załączniki do oferty, które stanowią: dokumenty służące wykazaniu: spełniania warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy PZP oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy PZP, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie, udzielonych ewentualnemu pełnomocnikowi lub pełnomocnikom - pełnomocnictw, określających w sposób precyzyjny i jednoznaczny: rodzaj oraz zakres czynności prawnych, do dokonania których pełnomocnik lub pełnomocnicy - zostali umocowani, udzielającego lub udzielających pełnomocnictwa oraz pełnomocnika lub pełnomocników. 2. Ofertę wraz z załączonymi do niej dokumentami, wykonawcy zobowiązani są złożyć w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności (zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przez wykonawców wraz z załączonymi do nich dokumentami, w formie innej niż forma pisemna). 3. Oferta musi zostać podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wykonawcę lub odpowiednio wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokonujących jej złożenia. 4. Zamawiający zaleca, z uwagi na obowiązek, określony uregulowaniem zawartym w art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami): 4.1. w przypadku wykonawców, będących osobami fizycznymi - załączenie do oferty, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez nich kopii (odpowiednio): aktualnego lub aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - celem prawidłowego wskazania ich podstawowych danych identyfikacyjnych (odpowiednio: nazwa {firma}, imię i nazwisko, siedziba, adres zamieszkania i adres wykonawcy), /37/03-07/2011

4 260000/37/03-07/ złożenie podpisów na wszelkich dokumentach, jak również przy zawartych na dokumentach bądź ich kopiach, zapisach o charakterze oświadczeń - w sposób pozwalający na bezsporne ustalenie tożsamości osoby, która dokonała złożenia podpisu, przy czym za złożenie podpisu, w sposób pozwalający na bezsporne ustalenie tożsamości osoby, która jego złożenia dokonała - zamawiający uznaje podpis złożony na lub przy pieczęci bądź zapisie maszynowym, określających imię i nazwisko osoby podpisującej, 4.3. określenie charakteru czynności prawnej, której dokonanie, potwierdzane jest złożeniem podpisu (np. poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu bądź naniesienie poprawki w treści oferty), o ile nie wynika ona bezpośrednio z treści dokumentu, 4.4. podpisanie wszystkich zapisanych lub zadrukowanych stron oferty oraz dołączonych do tejże oferty dokumentów - na dowód ich przedłożenia zamawiającemu, 4.5. wypełnienie oraz napisanie wszelkich dokumentów, wchodzących w skład oferty wraz z załącznikami, w całości pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym, zaleca się wykonać z użyciem długopisu lub atramentu), 4.6. dokonanie wpisów, wszelkich wartości pieniężnych, wyrażonych w złotych - w ofercie oraz dołączonych do tejże oferty dokumentach, z wykorzystaniem wyłącznie pełnych zapisów cyfrowych oraz słownych, określających pełną wysokość danej wartości, z dokładnością do setnych części złotego (udział pełnych złotych w wartości, zaleca się określić cyfrowo lub słownie, za pomocą zapisu, określającego pełną wartość złotych, natomiast udział groszy w wartości, zaleca się określić cyfrowo, za pomocą dwóch cyfr lub słownie, za pomocą zapisu, określającego pełną wartość groszy - w zależności od tego, czy zapis wartości, ma zostać dokonany w sposób cyfrowy, czy też słowny), 4.7. ponumerowanie, z wykorzystaniem kolejnych liczb całkowitych dodatnich, począwszy od liczby jeden, zapisanych w postaci cyfrowej, z wykorzystaniem cyfr arabskich lub słownej, wszystkich stron lub wyłącznie stron zapisanych bądź też kart oferty oraz zachowania ciągłości nadanej numeracji, jak również załączenie do oferty oświadczenia, stwierdzającego na ilu kolejno ponumerowanych: stronach, stronach wyłącznie zapisanych bądź kartach, została ona złożona wraz z załącznikami, 4.8. trwale połączenie wszystkich kart oferty oraz załączników do niej (np. ich spięcie lub zszycie), 4.9. sporządzenie formularzy, w sposób zachowujący treść zapisów oraz układ tabel, jak również wypełnienie ich rubryk, zgodnie z przeznaczeniem oraz w zakresie informacyjnym, w pełni odpowiadającym wymaganiom zamawiającego. 5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Obliczenie cen ofert. Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia. 1. W cenie oferty, wykonawcy zobowiązani są zawrzeć wszelkie koszty, związane z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również podatek od towarów i usług {VAT}, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Ustalenia wysokości ceny oferty, wykonawcy zobowiązani są dokonać, wykonując kolejno następujące czynności: 2.1. sporządzenie kosztorysu ofertowego, metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawie przedmiarów robót, wchodzących w skład dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 03 do Specyfikacji, 2.2. wpisanie wartości brutto kosztorysu ofertowego, ustalonej z dokładnością do setnych części złotego, do stosownej rubryki formularza ofertowego, sporządzonego co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem wchodzącym w skład Specyfikacji. 3. Zamawiający informuje, że: 3.1. dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót - wchodzą w skład dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 03 do Specyfikacji, 3.2. przedmiary robót, wykonawcy zobowiązani są odczytywać, w powiązaniu z wszystkimi dokumentami, przygotowanymi przez zamawiającego, niezależnie od ich rodzaju, 3.3. przed określeniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, wykonawcy powinni zapoznać się z całością dokumentacji, przygotowanej przez zamawiającego, 3.4. opisy poszczególnych pozycji przedmiarów robót, nie mogą być traktowane, jako ostatecznie definiujące wymagania, dla określonych nimi robót - co znaczy, że nawet jeżeli w nich tego nie podano, należy przyjmować, że roboty których dotyczą, muszą być wykonane według: dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących przepisów, wiedzy technicznej, wyjaśnień udzielonych przez zamawiającego, 3.5. ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, muszą obejmować koszt wykonania, wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót, określonych pozycją przedmiarów robót, której dotyczą, z rysunkami i wymaganiami zawartymi w dokumentacjach projektowych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, jak również wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,

5 jeżeli w opisie pozycji przedmiarów robót, nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych, związanych z wykonaniem robót nią określonych, to koszty wykonania tych faz operacyjnych, wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w cenie jednostkowej, dotyczącej tejże pozycji lub innej pozycji przedmiarów robót, 3.7. jeżeli w przedmiarach, nie uwzględniono pewnych robót, uwidocznionych na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowych, to koszty wykonania tych robót, wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego, odpowiadających istniejącym pozycjom przedmiaru robót, 3.8. wykonawcom nie zezwala się, na dodawanie żadnych nowych pozycji w kosztorysie ofertowym, w stosunku do pozycji określonych przedmiarami robót, 3.9. w cenach jednostkowych, podanych w odniesieniu do wykonania poszczególnych pozycji przedmiarów robót, wykonawcy zobowiązani są uwzględnić konieczność wykonania wszelkich robót pomocniczych, jeżeli roboty takie nie zostały wymienione w przedmiarach robót, a są niezbędne dla wykonania robót, zgodnie z dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robót, jak również wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, zastosowane zasady obliczenia ilości robót, w poszczególnych pozycjach przedmiarów robót, są zgodne z podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, ilości robót, określone w poszczególnych pozycjach przedmiarów robót, zostały ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, aby dać wykonawcom wspólną podstawę, dla sporządzenia ofert. 4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia, prowadzone będą wyłącznie, w walucie polskiej o nazwie złoty. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Przepływ informacji. 1. Uprawnionymi, do porozumiewania się z wykonawcami, są: 1.1. Wojciech Koźmiński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B, pok. 010A, tel , faks , 1.2. Jolanta Sójka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B, pok. 021, tel , faks Zamawiający informuje, że niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie dokumenty i informacje, określone uregulowaniami zawartymi w ustawie PZP, odpowiednio: zamieszczona została oraz zamieszczane będą - na stronie internetowej, pod adresem: 3. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 4. Zamawiający informuje, że jedynymi obowiązującymi formami porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wykonawców z zamawiającym, zgodnie z jego wyborem, dokonanym w oparciu o uregulowania zawarte w art. 27, ust. 1-3 ustawy PZP - jest forma pisemna oraz forma faksu z potwierdzeniem w formie pisemnej, realizowane na następujących zasadach: 4.1. wszelką bez wyjątku korespondencję, kierowaną do zamawiającego - wykonawcy zobowiązani są adresować w sposób następujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych ul. Wysocka 1B Ostrów Wielkopolski oraz przekazywać (przesyłać) pisemnie na tenże adres oraz numer faksu , 4.2. wszelką bez wyjątku korespondencję, kierowaną do wykonawców - zamawiający zobowiązany jest adresować w sposób przez nich określony oraz przekazywać (przesyłać) pisemnie na wskazany przez nich adres oraz numer faksu, 4.3. wszelkie, niezależnie od ich rodzaju: dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje - stanowiące przekazaną (przesłaną) przez wykonawców korespondencję, uważa się za przedstawione zamawiającemu z chwilą, ich otrzymania przez tegoż zamawiającego: w formie pisemnej - w sytuacji, gdy forma pisemna, stanowi jedyną formę ich przekazania (przesłania), w formie faksu (czytelnego) - wyłącznie w sytuacji, gdy zostały potwierdzone ich formą pisemną. 5. Postanowienia, zawarte w podpunkcie 3 oraz 4.1 do punktu 7 (Przepływ informacji.) - Części I Specyfikacji, stosuje się odpowiednio, w sytuacji określonej w art. 180, ust. 5 ustawy PZP. 8. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Składanie oraz otwarcie ofert. 1. Opakowanie oferty (kompletu dokumentów obejmującego ofertę oraz załączniki do niej), powinny stanowić dwie zamknięte koperty: 1.1. koperta zewnętrzna, powinna zostać opisana co najmniej w następujący sposób: /37/03-07/2011

6 6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Oferta: wykonanie robót budowlanych, określonych jako Modernizacja w zakresie ochrony ppoż., systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z malowaniem całości pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu koperta wewnętrzna, powinna zostać: opisana co najmniej w sposób, określony w podpunkcie 1.1 do punktu 9 (Składanie oraz otwarcie ofert.) - Części I Specyfikacji, jak również dodatkowo oznaczona nazwą i adresem wykonawcy. 2. Ofertę (komplet dokumentów obejmujący ofertę oraz załączniki do niej), każdy z wykonawców, zobowiązany jest złożyć: w pokoju nr 010A, obiektu zamawiającego, zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1B - w terminie do dnia r., do godz Każdy wykonawca, który osobiście dostarczy ofertę (komplet dokumentów obejmujący ofertę oraz załączniki do niej), otrzyma od zamawiającego potwierdzenie jej przyjęcia. 4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienia, o zmianie lub wycofaniu oferty, powinny zostać przygotowane, oznaczone oraz dostarczone zamawiającemu, zgodnie postanowieniami zawartym w podpunkcie 1 oraz 2 do punktu 9 (Składanie oraz otwarcie ofert.) - Części I Specyfikacji, jak również zawierać na ich opakowaniu, dodatkowy zapis o treści (odpowiednio): Zmiana lub Wycofanie. 5. Otwarcie ofert, nastąpi w pokoju nr 114, obiektu zamawiającego, zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1B - w dniu r., o godz Ocena ofert. 1. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium najniższej ceny, przy czym ocena, każdej z osobna z podlegających ocenie ofert, w zakresie tegoż jedynego kryterium, tj. kryterium najniższej ceny, zostanie dokonana na podstawie ilości punktów, obliczonych zgodnie z następującym wzorem: K C = C N C B * 100 Objaśnienia do wzoru: - K C - ilość punktów (wynik obliczenia zaokrąglony matematycznie, do jednej dziesięciotysięcznej części punktu), - C N - najniższa wśród badanych ofert, cena brutto oferty, - C B - cena brutto badanej oferty, zaś za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która uzyska największą, spośród badanych ofert, ilość punktów - K C. 2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z postanowieniami, zawartymi w podpunkcie 1 do punktu 10 (Ocena ofert.) - Części I Specyfikacji. 11. Informacje dodatkowe. 1. O przewidywanym terminie oraz miejscu, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio: wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których ofertę wybrano, zostaną powiadomieni przez zamawiającego pisemnie. 2. Zamawiający informuje, że po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio: wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do dopełnienia następujących formalności: 2.1. przekazania zamawiającemu informacji, wskazującej osobę lub osoby, które dokonają w ich imieniu, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2.2. przekazania zamawiającemu oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii, udzielonych ewentualnemu pełnomocnikowi lub pełnomocnikom, pełnomocnictw do zawarcia w ich imieniu, umowy w sprawie zamówienia publicznego, określających w sposób precyzyjny i jednoznaczny: udzielającego lub udzielających pełnomocnictwa oraz pełnomocnika lub pełnomocników, 3. Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty, złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - nie będzie wymagał, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (Środki ochrony prawnej) ustawy PZP - przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP /37/03-07/2011

7 7 2. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (Środki ochrony prawnej) ustawy PZP - wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5 ustawy PZP /37/03-07/2011

8 8 Część II Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot oraz zakres zamówienia Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako Modernizacja w zakresie ochrony ppoż., systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z malowaniem całości pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu Zakres zamówienia: szczegółowy zakres robót określa dokumentacja, o której mowa w art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), stanowiąca załącznik do Specyfikacji. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): , , Wymagane warunki wykonania zamówienia: 4.1. wymagany termin wykonania zamówienia, określony przez zamawiającego w Części IV Specyfikacji - data zakończenia: r., 4.2. wymagane okresy oraz warunki rękojmi i gwarancji, określone przez zamawiającego w Części IV Specyfikacji, 4.3. wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w Części IV Specyfikacji, 4.4. zamawiający wymaga, aby wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ich oferty, zawarli z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach, określonych w Części IV Specyfikacji, 4.5. zamawiający wymaga, aby wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ich oferty, wykonali zamówienie zgodnie z opracowanym samodzielnie harmonogramem rzeczowo - finansowym (wzór wymaganego harmonogramu rzeczowo - finansowego, określającego wyodrębnione przez zamawiającego {wymagane} etapy robót, podlegające odbiorom częściowym - wchodzi w skład Część III Specyfikacji), 4.6. za wystarczające dla wykazania, iż przedstawiona oferta, odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie wymogów, określonych w podpunkcie: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.5 do punktu 4 (Wymagane warunki wykonania zamówienia.) - Części II Specyfikacji, zamawiający uznaje złożenie przez wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu ofertowym, sporządzonym co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem wchodzącym w skład Specyfikacji - stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści /37/03-07/2011

9 9 Część III Formularz ofertowy. 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub każdego bez wyjątku, z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Adres oraz numer faksu, na które należy przekazywać korespondencję, związaną z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia: adres: , (należy wpisać nazwę {firmę} albo imię i nazwisko oraz adres odbiorcy) numer faksu:... (należy wpisać numer, pod którym znajduje się faks) 2. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako Modernizacja w zakresie ochrony ppoż., systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z malowaniem całości pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu.. 3. Cena brutto oferty (należy wpisać z wykorzystaniem zapisu cyfrowego, wartość brutto kosztorysu ofertowego): złotych groszy /37/03-07/2011

10 10 4. Oświadczamy, że: 4.1. oferowany termin wykonania zamówienia, jest identyczny z wymaganym przez zamawiającego, określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4.2. oferowane okresy oraz warunki rękojmi i gwarancji, są identyczne z wymaganymi przez zamawiającego, określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4.3. oferowane warunki płatności, są identyczne z wymaganymi przez zamawiającego, określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4.4. w przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach, określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty, zamówienie zostanie wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, określonym w zamieszczonej poniżej tabeli. Tabela nr 01 - Harmonogram rzeczowo - finansowy. Etap robót. Zakres robót. Wartość kosztorysowa robót - netto. (1) Termin realizacji. zł. gr. Rozpoczęcie. (dzień-miesiąc-rok) Wykonanie systemu ochrony ppoż. oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu. Zakończenie. (dzień-miesiąc-rok) Malowanie całości pomieszczeń budynku Informacje dodatkowe: (1) wartość nie obejmuje podatku od towarów i usług {VAT}. 5. Oświadczamy, że wykonanie wskazanych poniżej części zamówienia, powierzymy podwykonawcom (należy dokonać zapisów, wskazujących szczegółowo części zamówienia, których wykonanie, wykonawca powierzy podwykonawcom bądź dokonać zapisu o treści NIE DOTYCZY lub treści w stosunku do niego równoważnej, co do jego znaczenia, jeżeli wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia, bez udziału podwykonawców): Data (Czytelne podpisy osób, uprawnionych do działania w imieniu wykonawcy/wykonawców) /37/03-07/2011

11 11 Część IV Wzór umowy. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą pod adresem: Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B - w imieniu którego działa:... - zwanym w dalszej części umowy Inwestorem, a:... z siedzibą pod adresem... wpisanym do... pod numerem...(numer: NIP...REGON...), - w imieniu którego działa (-ją): zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 1. Przedmiot umowy. 1. Zawierając umowę Inwestor zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przyjmuje do wykonania roboty budowlane, określone jako Modernizacja w zakresie ochrony ppoż., systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z malowaniem całości pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu. - zwane przedmiotem umowy. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót objętych umową określają niżej wymienione dokumenty, stanowiące integralną część umowy: 2.1. dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przekazane Wykonawcy zgodnie z umową - przez Inwestora, 2.2. kopia oferty, tj. kopia kosztorysu ofertowego oraz kopia formularza ofertowego, zawierającego między innymi: harmonogram rzeczowo - finansowy oraz wskazanie części przedmiotu umowy (zamówienia), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, stanowiąca załącznik do umowy, 2.3. karta gwarancyjna, której wzór stanowi załącznik do umowy. 2. Termin wykonania. 1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 1.1. rozpoczęcie - od dnia następującego bezpośrednio po dniu zawarcia umowy, 1.2. zakończenie - do dnia r. 2. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie robót nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy. 3. Szczegółowe terminy wykonania robót zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy. 3. Zmiana terminu. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, które Inwestor przewidział w umowie, jeżeli ich zaistnienie uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 2. Okolicznościami stanowiącymi podstawę zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1, są: 2.1. niemożliwe wcześniej do przewidzenia braki w dokumentacjach projektowych, 2.2. konieczność wykonania części robót inną technologią niż założono w dokumentacjach projektowych albo konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych. 3. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1, następuje w formie aneksu do umowy. 4. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów z powodu siły wyższej nie są traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych umową i nie powodują jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez drugą stronę /37/03-07/2011

12 12 5. Każda ze stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 1 zobowiązana jest poinformować drugą stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 (trzech) dni od dnia jego zaistnienia. 4. Obowiązki Inwestora oraz Wykonawcy. 1. Do obowiązków Inwestora należy: 1.1. przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy: dokumentacji na system wykrywania i sygnalizacji pożaru, w skład której wchodzi: dokumentacja projektowa (projekt techniczny i przedmiar robót) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacji na system sygnalizacji włamania i napadu, w skład której wchodzi: dokumentacja projektowa (projekt techniczny i przedmiar robót) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacji na malowanie całości pomieszczeń, w skład której wchodzi: dokumentacja projektowa (przedmiar robót) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 1.2. zapewnienie od dnia rozpoczęcia realizacji robót nadzoru inwestorskiego, 1.3. wskazanie Wykonawcy miejsc poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia ich kosztów, 1.4. przystępowanie w terminach uregulowanych umową do odbiorów częściowych i końcowego, po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, 1.5. terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy wynikających z umowy, na podstawie złożonych przez Wykonawcę faktur VAT wraz ze wskazanymi w umowie i stosownie potwierdzonymi dokumentami. 2. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, należy w szczególności: 2.1. terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z: postanowieniami umowy, dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, opracowaniami dotyczącymi przedmiotu umowy, uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robót budowlanych, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623) oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy, harmonogramem rzeczowo - finansowym, 2.2. zapewnienie do realizacji przedmiotu umowy kadry z wymaganymi uprawnieniami, w szczególności do montażu specjalistycznych instalacji i urządzeń technicznych, jak również bezpośrednich wykonawców tychże czynności, posiadających (odpowiednio): wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia, autoryzację producenta instalowanego, zaprojektowanego systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, certyfikaty, potwierdzające przeszkolenie w zakresie montażu instalowanych urządzeń technicznych, wydane przez ich producentów, aktualną licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, uprawniającą je do wykonywania czynności, o których mowa w art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r., Nr 145, poz z późniejszymi zmianami), świadectwa kwalifikacyjne E oraz D, które (odpowiednio): uprawniają do zajmowania się eksploatacją oraz są wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, 2.3. przedkładanie Inwestorowi na każde żądanie dokumentów, potwierdzających, iż przedmiot umowy realizowany jest zgodnie z postanowieniem zawartym w ust. 2, pkt 2.2 niniejszego paragrafu, 2.4. wskazanie kierownika robót, posiadającego ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, jak również zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), 2.5. przedkładanie Inwestorowi na każde żądanie dokumentów, potwierdzających, iż wskazany kierownik robót posiada ważne uprawnienia oraz zaświadczenie, o których mowa w ust. 2, pkt 2.4 niniejszego paragrafu, 2.6. pisemne zawiadomienie Inwestora o zauważonych wadach w dokumentacjach projektowych niezwłocznie po ujawnieniu się wad, bez względu na skutek z tym związany, /37/03-07/2011

13 zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz wymogów ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonywania tych obowiązków, 2.8. zagwarantowanie, aby pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy wykonywaniu przedmiotu umowy, posiadali stosowne identyfikatory, 2.9. wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623) i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) oraz przekazanymi dokumentacjami projektowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przy użyciu sprzętu, zapewniającego należyte wykonanie zamówienia, przedkładanie Inwestorowi na każde żądanie dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem; Inwestor i powołany przez niego inspektor nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji umowy zażądać użycia materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania tychże, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa ponownego wykonania robót z użyciem właściwych, wykonanie wymaganych dokumentacjami i przepisami: prób, badań i pomiarów (włącznie z dostarczeniem niezbędnych do ich przeprowadzenia materiałów i innych środków), stosowanie w czasie realizacji umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót; Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Inwestorowi sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru, kompletowanie w trakcie realizacji robót i przekazanie Inwestorowi dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi na niej zmianami - dokonanymi w toku robót, protokołów prób, badań i pomiarów, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, atestów i certyfikatów na wbudowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne, przekazanie Inwestorowi, nie później niż w dniu odbioru końcowego podpisanej karty gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik do umowy, ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne użyte do realizacji przedmiotu umowy oraz wykonane roboty, utrzymywanie należytego porządku na terenie robót oraz wykorzystywanych ciągach komunikacyjnych, usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci, pokrywanie bieżących kosztów wywozu nieczystości stałych, powstałych w związku z wykonaniem robót, niezwłoczne powiadamianie przedstawiciela Inwestora o ewentualnych wszelkich niezidentyfikowanych odkrytych obiektach i przedmiotach, uporządkowanie przed przystąpieniem do odbioru końcowego terenu robót, przeszkolenie pracowników Inwestora w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń technicznych, instalacji i innych elementów wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania i konserwacji (eksploatacji) oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji, w tym wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji, współpraca i wykonywanie zaleceń inspektora nadzoru, wykonywanie wszelkich poleceń upoważnionych przedstawicieli Inwestora, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, współpraca z innymi wykonawcami (podwykonawcami), w tym ustalenie technicznych i terminowych warunków realizacji robót w sposób eliminujący wszelkie spory, uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez Inwestora, sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami pracującymi na terenie robót, zgłaszanie w sposób zgodny z umową robót do odbiorów i uczestniczenie w ich dokonywaniu, usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót i przy odbiorach oraz w trakcie okresu gwarancji jakości i rękojmi - w terminie (odpowiednio) określonym umową lub uzgodnionym z Inwestorem, uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Inwestora na umieszczanie swoich znaków firmowych na terenie robót, powiadamianie Inwestora w okresie obowiązywania umowy o: zmianie swojej siedziby lub nazwy, zmianie osób reprezentujących, wszczęciu w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego, zawieszeniu działalności Wykonawcy, innych sprawach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy /37/03-07/2011

14 260000/37/03-07/ Podwykonawcy. 1. W celu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części robot podwykonawcom. 2. Powierzenie robót podwykonawcom możliwe jest w sytuacji, jeżeli Wykonawca zastrzegł to w swojej ofercie, w zakresie w tej ofercie wskazanym. 3. Wykonawca może zlecić wykonanie robót wyłącznie podwykonawcom mającym odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą w następującym trybie: 4.1. Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt umowy z podwykonawcą, 4.2. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku Wykonawcy, Inwestor udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy, co jest równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 4.3. w przypadku odmowy, o której mowa pkt 4.2 Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Inwestora. 5. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Inwestora, jeżeli Inwestor w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia projektu umowy, nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy. 6. Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcą, z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 4. Skutki wynikające z tak zawartej umowy obciążają Wykonawcę. 7. Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 7.1. zakres robót przewidzianych do wykonania, 7.2. terminy realizacji, 7.3. wynagrodzenie i terminy płatności, 7.4. tryb odstąpienia od umowy z podwykonawcą w przypadku odstąpienia od przedmiotowej umowy. 8. Wykonawca przekazuje Inwestorowi kopię każdej umowy zawartej z podwykonawcą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 9. Przy każdorazowej zmianie umowy, dokonywanej przez Wykonawcę, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu. 10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, jest zobowiązany do zawarcia odpowiednich postanowień, dotyczących obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Inwestora i Wykonawcy, na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. 11. Inwestor ma prawo domagać się zmiany osób, odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy, a także zmiany podwykonawcy, zaś Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo, w szczególności w przypadku: nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż., realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, opóźnienia robót względem harmonogramu rzeczowo - finansowego. 12. Inwestor ma prawo żądania usunięcia z terenu robót każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy uważa za niewłaściwe. 13. Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcom, nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy względem Inwestora za wykonane roboty. 14. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora oraz osób trzecich za działania lub zaniechania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania jego własnych pracowników. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę mogącą wyniknąć dla Inwestora z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawców. 16. Wszelkie postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 6. Nadzór i koordynacja wykonania umowy. 1. Inwestor wykonuje swoje obowiązki oraz realizuje uprawnienia samodzielnie. 2. Inwestor wyznacza koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie wykonywania umowy - w osobie Pana (i)... (tel. kontaktowy:...), który działa poprzez branżowego inspektora nadzoru - w osobie Pana (i)... (tel. kontaktowy:...). 3. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawcę reprezentuje ustanowiony przez niego kierownik robót. 7. Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne. 1. W przypadku konieczności wykonania robót w ramach zamówienia dodatkowego, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) - Inwestor powierza ich wykonanie dotychczasowemu Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy. 2. Podstawą do określenia zakresu rzeczowego zamówienia dodatkowego jest protokół konieczności, sporządzony przez inspektora nadzoru, podpisany przez kierownika robót, inspektora nadzoru, projektanta i przedstawiciela Inwestora.

15 15 3. Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania zamówień dodatkowych, są kosztorysy ofertowe, sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Inwestora. 4. Wartość robót wykonywanych w ramach zamówień dodatkowych, jest ustalana w oparciu o kosztorys, o którym mowa w ust. 3, przy czym jako podstawę do kalkulacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy przyjmowane są: 4.1. w pierwszej kolejności - ceny jednostkowe robót tożsamych ujętych w kosztorysie ofertowym, 4.2. w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robót nie wyższe niż średnie ceny obowiązujące na danym terenie, wynikające z ogólnodostępnych publikacji branżowych, obowiązujące w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia dodatkowego. 5. W przypadku braku możliwości ustalenia wynagrodzenia w sposób, o którym mowa w ust. 4 - Wykonawca zobowiązany jest dokonać kalkulacji cen jednostkowych robót metodą kalkulacji szczegółowej przyjmując: 5.1. stawki roboczogodzin, narzuty kosztów pośrednich i zysku, ceny materiałów i pracy sprzętu, nie wyższe niż średnie stawki obowiązujące na danym terenie, wynikające z ogólnodostępnych publikacjach branżowych, obowiązujące w dacie ustalania wynagrodzenia; jeżeli w publikacjach branżowych nie ujęto niezbędnych do dokonania kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala się według cen producentów albo handlowców, cen baz sprzętowo-transportowych albo usługodawców, po zaakceptowaniu przez Inwestora, 5.2. katalogi nakładów rzeczowych (KNR, KNHR) wymieniane w środowiskowych metodach kosztorysowania robót i jako uzupełniające katalogi na prawach norm zakładowych oraz analizę indywidualną - do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych. 6. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych (przez roboty zamienne - rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzają jedynie zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces robót oraz rozwiązania zamienne, o których mowa w art. 20, ust. 1, pkt 4, lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane {tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623}) - Inwestor powierza ich wykonanie dotychczasowemu Wykonawcy, na podstawie aneksu do umowy, z uwzględnieniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 7. Do określenia zakresu rzeczowego robót zamiennych oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania robót zamiennych, stosuje się odpowiednio ust Roboty zamienne nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym nie są przedmiotem zamówienia dodatkowego. 8. Odbiór częściowy. 1. Odbiorom częściowym podlegają etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 2. Wykonawca obowiązany jest, do pisemnego zgłaszania Inwestorowi gotowości do odbioru częściowego, z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni. 3. W trakcie odbioru robót określonych w ust. 1: 3.1. inspektor nadzoru dokona odbioru (sprawdzenia robót) w terminie do 3 (trzech) dni, od daty pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru, 3.2. w razie ujawnienia wad, odbiór częściowy będzie wstrzymany, do czasu ich usunięcia w ustalonym protokolarnie terminie. 4. Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odmowy odbioru robót przez Inwestora, przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie, w przypadku, gdy z oczywistych przyczyn niemożliwe jest ich przedłożenie Inwestorowi w oryginale: 4.1. dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi na niej zmianami - dokonanymi w toku robót, protokołów wykonania wymaganych dokumentacjami i przepisami: prób, badań i pomiarów, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, atestów i certyfikatów na wbudowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne, 4.2. dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 4.3. certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną - na użyte materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne, 4.4. niezbędnej dokumentacji dotyczącej zamontowanych urządzeń technicznych, instalacji i innych elementów wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania i konserwacji (eksploatacji), w tym wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji, 4.5. dokumentów określających sposób gospodarowania odpadami powstałymi podczas realizacji robót, 4.6. innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia odbioru. 5. Odbiór częściowy stwierdzany jest na piśmie w formie protokołu, podpisanego przez obie strony umowy. 6. Odbiór częściowy nie stanowi skwitowania Wykonawcy z należytego wykonania robót jako całości /37/03-07/2011

16 16 9. Odbiór końcowy. 1. Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całego przedmiotu umowy. Podstawą zgłoszenia do odbioru końcowego jest: 1.1. potwierdzenie zakończenia robót przez inspektora nadzoru, 1.2. dostarczenie przez Wykonawcę: dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi na niej zmianami - dokonanymi w toku robót, protokołów wykonania wymaganych dokumentacjami i przepisami: prób, badań i pomiarów, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, atestów i certyfikatów na wbudowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne, dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną - na użyte materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne, niezbędnej dokumentacji dotyczącej zamontowanych urządzeń technicznych, instalacji i innych elementów wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania i konserwacji (eksploatacji), w tym wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji, dokumentów określających sposób gospodarowania odpadami powstałymi podczas realizacji robót, wymaganych uprawnień, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oświadczenia kierownika robót, dotyczącego zgodności wykonanych robót z dokumentacjami projektowymi oraz przepisami i normami, innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia odbioru. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi w oryginale, lub w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, w przypadku, gdy z oczywistych przyczyn niemożliwe jest ich przekazanie Inwestorowi w oryginale. 3. Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust Komisja, o której mowa w ust. 3 powoływana jest przez Inwestora. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel Inwestora, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel Wykonawcy, kierownik robót oraz w miarę potrzeby inne osoby wyznaczone przez Inwestora. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inwestorowi gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy na piśmie. 6. Inwestor zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru przedmiotu umowy i rozpocząć czynności odbioru końcowego nie później, niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 7. Zakończenie czynności odbioru końcowego następuje nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich rozpoczęcia. 8. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nadające się do usunięcia, limitujące dalsze prowadzenie czynności odbioru, Inwestor przerwie odbiór końcowy do czasu usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad zostanie określony przez komisję w protokole przerwania odbioru końcowego. 9. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, wówczas: 9.1. o ile nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć wynagrodzenie przy uwzględnieniu skali utraty wartości użytkowej lub innej, w zakresie, której wadę stwierdzono, 9.2. o ile wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy. 10. Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o usunięciu wad. Postanowienia ust. 4-7 stosuje się odpowiednio. 11. Odbiór końcowy stwierdzany jest na piśmie w formie protokołu, podpisanego przez obie strony umowy. 12. Data podpisania protokołu odbioru końcowego, stanowi datę przekazania Inwestorowi przedmiotu umowy przez Wykonawcę, tj. datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 10. Odbiór ostateczny. 1. Odbiór ostateczny następuje najpóźniej w dniu upływu okresu rękojmi. 2. Odbiór ostateczny stwierdzany jest na piśmie w formie protokołu, podpisanego przez obie strony umowy. 11. Ubezpieczenie. 1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującego łącznie odpowiedzialność cywilną deliktową oraz kontaktową, z minimalną sumą ubezpieczenia, która musi odpowiadać co najmniej wartości przedmiotu umowy. 2. Na żądanie Inwestora oraz w terminie przez niego wskazanym Wykonawca przedstawia polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony zgodnie z postanowieniem zawartym w ust. 1 wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie /37/03-07/2011

17 17 3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi pozostać w mocy przez cały czas trwania umowy, aż do końcowego odbioru robót budowlanych. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży ważności ubezpieczenia Inwestor ma prawo przedłużenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Inwestorowi przysługuje prawo potrącenia kosztów opłaconej składki z najbliższej faktury. 12. Wynagrodzenie. 1. Wartość przedmiotu umowy, ustala się na kwotę brutto:...zł. (słownie:......), stanowiącą cenę oferty (cena oferty obejmuje podatek od towarów i usług {VAT}, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), określoną na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o przedmiary robót, jak również stanowiącą maksymalną wartość nominalną zobowiązania Inwestora wynikającego z umowy. 2. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w sposób kosztorysowo - ryczałtowy, przy czym wartość określona w ust. 1, stanowi nieprzekraczalną kwotę wynagrodzenia dla Wykonawcy. 3. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym, obejmującym roboty wykonane i odebrane ilościowo oraz jakościowo na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i sprawdzonej przez inspektora nadzoru książki obmiaru robót, zgodnie z cenami jednostkowymi przyjętymi w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe są stałe i obowiązują w czasie realizacji przedmiotu umowy. Ostateczne wynagrodzenie, obejmujące podatek od towarów i usług (VAT), obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w ust. 1 i Wynagrodzenie określone w ust 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu umowy. 5. Postanawia się, że: 5.1. opisy poszczególnych pozycji przedmiarów robót, ujęte w kosztorysie ofertowym, nie są traktowane, jako ostatecznie definiujące wymagania, dla określonych nimi robót - co znaczy, że nawet jeżeli w nich tego nie podano, przyjmuje się, że roboty których dotyczą, muszą być wykonane według: dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących przepisów, wiedzy technicznej, wskazówek oraz wyjaśnień inspektora nadzoru oraz Inwestora, 5.2. ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, obejmują koszt wykonania, wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót, określonych pozycją przedmiarów robót, której dotyczą, z rysunkami i wymaganiami zawartymi w dokumentacjach projektowych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, jak również wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 5.3. jeżeli w opisie, ujętej w kosztorysie ofertowym - pozycji przedmiarów robót, nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych, związanych z wykonaniem robót nią określonych, to uznaje się, iż koszty wykonania tych faz operacyjnych, Wykonawca uwzględnił w cenie jednostkowej, dotyczącej tejże pozycji lub innej pozycji przedmiarów robót, ujętej we wspomnianym już kosztorysie ofertowym, 5.4. jeżeli w przedmiarach, nie uwzględniono pewnych robót, uwidocznionych na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowych, to uznaje się, iż koszty wykonania tych robót, Wykonawca uwzględnił w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego, odpowiadających istniejącym pozycjom przedmiarów robót, 5.5. w cenach jednostkowych, podanych w odniesieniu do wykonania poszczególnych pozycji przedmiarów robót, ujętych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca uwzględnił konieczność wykonania wszelkich robót pomocniczych, jeżeli roboty takie nie zostały wymienione w przedmiarach robót, a są niezbędne dla wykonania robót, zgodnie z dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robót, jak również wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 13. Zasady rozliczeń. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następuje: 2.1. fakturami wystawianymi po zakończeniu i odbiorze kolejnych etapów robót według ustalonego harmonogramu rzeczowo - finansowego na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzanych w oparciu o obmiary robót potwierdzone w książce obmiarów oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym (faktury VAT są wystawiane za wykonane i odebrane etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym), 2.2. fakturą końcową wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych przedmiotu umowy, rozliczającą pozostałe wynagrodzenie na podstawie końcowego kosztorysu powykonawczego. 3. Inwestor dokonuje sprawdzenia kosztorysów powykonawczych w terminie 3 (trzech) dni od daty ich otrzymania /37/03-07/2011

18 18 4. Inwestor dokonuje sprawdzenia końcowego kosztorysu powykonawczego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego otrzymania. 5. W przypadku wykonywania części robót przez podwykonawców, zapłata należności za wykonane i odebrane roboty jest realizowana w następujący sposób: 5.1. Wykonawca składając fakturę dokonuje stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę, 5.2. zapłata całości należności za wykonane roboty następuje na rzecz Wykonawcy, 5.3. Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni od daty przekazania na jego konto przez Inwestora środków za wystawioną fakturę częściową, przedłoży w siedzibie Inwestora kopię potwierdzonego przez bank przelewu, dokonanego na konto podwykonawcy, na kwotę należną podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, powiększoną o kwotę podatku VAT, 5.4. w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę kopii potwierdzonego przez bank przelewu, w terminie, o którym mowa w pkt 5.3, Inwestor zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z następnej faktury, do momentu spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.3, 5.5. w przypadku faktury składanej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie 2 (dwóch) dni przed terminem płatności faktury, składa kopię potwierdzonego przez bank przelewu, dokonanego na konta podwykonawców; brak potwierdzenia przekazania należności podwykonawcom, powoduje zatrzymanie z faktury końcowej, kwoty należnej podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku. 6. Wykonawca zobowiązany jest, do określenia Inwestora w fakturach VAT - w sposób następujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B numer: NIP , REGON Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 8. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Inwestora. 14. Gwarancja jakości. 1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, jak również wszelkie, zastosowane podczas jego wykonania materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne - na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy. 2. Wykonawca przekazuje Inwestorowi, nie później niż w dniu odbioru końcowego podpisaną kartę gwarancyjną, której wzór stanowi załącznik do umowy. 3 W przypadku nieprzekazania Inwestorowi podpisanej karty gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik do umowy - Inwestor będzie mógł dochodzić uprawnień z gwarancji w okresach, o których mowa w ust. 1, liczonych od daty odbioru końcowego. 15. Rękojmia. 1. Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne świadczenia, jak i na całość wykonanego przedmiotu umowy. 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Inwestor wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym umową lub zgodnie z umową - terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. O wadach, które ujawnią się w okresie rękojmi, Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od daty pisemnego zgłoszenia, za wyjątkiem wad zainstalowanego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, dla których czas naprawy nie powinien przekraczać 12 (dwunastu) godzin. 5. W przypadku braku obiektywnej możliwości usunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie wynikającym z przyczyn obciążających Wykonawcę, Inwestor wyznaczy inny termin, w którym usunięcie wad winno nastąpić. 6. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie. 7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Inwestor może usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej - na koszt Wykonawcy. 8. W przypadku nie zwrócenia przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Inwestora - kosztów usunięcia wad, Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia ich kwoty, na zasadach ogólnych /37/03-07/2011

19 19 9. W przypadku gdy Inwestor odstępuje od umowy w następstwie wykonania prawa z rękojmi, uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 16. Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne: 1.1. w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy określonej w 12, ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, chyba że opóźnienie wynikło z okoliczności występujących po stronie Inwestora, 1.2. w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy określonej w 12, ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi, chyba że opóźnienie wynikło z okoliczności występujących po stronie Inwestora, 1.3. w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy określonej w 12, ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, chyba że opóźnienie wynikło z okoliczności występujących po stronie Inwestora, 1.4. w wysokości 0,03 % wartości przedmiotu umowy określonej w 12, ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony zgodnie z postanowieniem 11, ust. 1 wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie, chyba że opóźnienie wynikło z okoliczności występujących po stronie Inwestora, 1.5. w wysokości 0,03 % wartości przedmiotu umowy określonej w 12, ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu innych niż określone w niniejszym ustępie zobowiązań niepieniężnych wynikających z umowy, chyba że opóźnienie wynikło z okoliczności występujących po stronie Inwestora, 1.6. w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy określonej w 12, ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 1.7. w wysokości 25 % wartości przedmiotu umowy określonej w 12, ust. 1 w przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy, chyba że stwierdzone wady wynikły z okoliczności występujących po stronie Inwestora. 2. W przypadku szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych Inwestor może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, kwoty te stają się wymagalne, a Inwestor staje się uprawniony do ich potrącania z bieżących należności Wykonawcy. 4. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone Inwestorowi lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 17. Odstąpienie od umowy przez Inwestora. 1. Inwestor ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 1.1. zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 (siedem) dni, 1.2. zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, trwającej dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, 1.3. istnienia wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy. 2. Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca: 2.1. zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Inwestora, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, 2.2. narusza określone w umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami, 2.3. nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru, 2.4. wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacją projektową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa: materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń technicznych - nie posiadających dopuszczenia do stosowania bądź nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. 3. Inwestor ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wstrzymania przez kierownika robót, w trybie art. 22, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623), wykonania robót budowlanych. 4. Inwestor ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy. 5. Inwestor uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy /37/03-07/2011

20 260000/37/03-07/ W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 18. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę. 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia przez Inwestora w zapłacie wynagrodzenia, o co najmniej 30 (trzydzieści) dni w stosunku do ustalonych terminów zapłaty. 2. O odstąpieniu od umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora pisemnie. Wszelkie skutki związane z odstąpieniem następują w terminie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu, jednak nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Inwestor otrzymał oświadczenie. 19. Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy. 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do: 1.1. sporządzenia przy udziale Inwestora, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych znajdujących się na terenie robót według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą inspektora nadzoru; w przypadku gdy Wykonawca nie sporządzi wspomnianego już protokołu, Inwestor ma prawo zlecić jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów, 1.2. zabezpieczenia robót w toku, materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych znajdujących się na terenie robót, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie, 1.3. pisemnego wezwania Inwestora do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie. 2. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych w 17 ust. 6 Inwestor jest zobowiązany do: 2.1. dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających, 2.2. zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy. 3. Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego. 4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 20. Postanowienia końcowe. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 2. Nie stanowi zmiany umowy: 2.1. zmiana adresu do korespondencji, 2.2. utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy (strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych), 2.3. zmiana osób reprezentujących Inwestora i Wykonawcę. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. 4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresów, z zastrzeżeniem, że jeżeli którakolwiek ze stron nie powiadomi drugiej strony o zmianie adresu i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane na ostatnio podany adres, będą uważane za prawidłowo doręczone. 5. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy powinny być rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze porozumienia stron. W przypadku braku takiego porozumienia, tj. po upływie 31 (trzydziestu jeden) dni od przekazania propozycji rozwiązania, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Inwestora. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz inne mające związek z realizacją przedmiotu umowy. 7. Inwestor zawiera umowę, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) - w brzmieniu: Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 10, ust. 1, tejże ustawy - w brzmieniu: Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony - postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Integralną część umowy stanowią jej załączniki. 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwóch dla Inwestora oraz jednym dla Wykonawcy.