UMOWA Nr.. W dniu.. r. w..., pomiędzy:
|
|
- Radosław Przybysław Matysiak
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UMOWA Nr.. W dniu.. r. w..., pomiędzy: z siedzibą w... pod adresem..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., z kapitałem zakładowym wynoszącym. PLN, wpłaconym...., posługującym/ą się NIP:, REGON: zwanym/ą dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym/ą przez: a (spółka z o.o. lub akcyjna) i z siedzibą w... pod adresem..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., z kapitałem zakładowym wynoszącym. PLN, wpłaconym...., posługującym/ą się NIP:, REGON: zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym/ą przez: (spółka osobowa prawa handlowego).. z siedzibą w.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy w.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS., posługującą się numerem NIP., REGON, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:.... (spółka cywilna).. zam...., legitymujący/a się dowodem osobistym nr..., oraz. zam., legitymujący/a się dowodem osobistym nr..., 1
2 wspólnikami spółki cywilnej, posługującej się numerem NIP:.., REGON, zwanymi dalej łącznie WYKONAWCĄ reprezentowaną przez:..... osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: imię i nazwisko), zam. w..., legitymujący/a się dowodem osobistym nr..,prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą..., posługującym/ą się numerem NIP:.., REGON..., zwanym dalej WYKONAWCĄ ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zwani są również w treści niniejszej umowy łącznie STRONAMI lub każdy z osobna STRONĄ. została zawarta umowa (dalej: UMOWA ) o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie następującej inwestycji:., zwanej dalej PRZEDMIOTEM UMOWY, zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 2 do UMOWY. 2. WYKONAWCA wykona PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z dokumentacją Projektową przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO, stanowiącą Załącznik Nr 3 do UMOWY. ii 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY 1. WYKONAWCA zobowiązuje się w pełni zrealizować i zakończyć PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik Nr 4 do UMOWY. 3 WYNAGRODZENIE STRONY zgodnie ustalają, że wynagrodzenie należne WYKONAWCY stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot UMOWY w kwocie... PLN (słownie: ) netto plus podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.. 4 WARUNKI FAKTUROWANIA I PŁATNOŚCI 1. Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z Harmonogramem wykonania prac stanowiącym Załącznik nr 4 do UMOWY. 2. Termin płatności wynosi 30 dni liczonych od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury. 2
3 5 GWARANCJA PODSTAWOWY OKRES GWARANCJI wynosi... miesięcy. 6 ZABEZPIECZENIE 1. WYKONAWCA zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie w postaci Bankowej Gwarancji. wystawionej/wystawionych zgodnie ze wzorem/ami stanowiącym/i Załączniki Nr, do UMOWY. 2. Promesa Banku [XX] wystawienia Gwarancji Dobrego Wykonania UMOWY zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 8 do UMOWY stanowi Załącznik Nr 11 do UMOWY. 7 PRZEDSTAWICIELE I ADRESY DO KORESPONDENCJI 1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jego przedstawicielem, ustanowionym zgodnie z postanowieniem 26 ust.1. Załącznika Nr 1 do UMOWY jest:..., tel.:.. 2. WYKONAWCA oświadcza, że jego przedstawicielem, ustanowionym zgodnie z postanowieniem 26 ust.1. Załącznika Nr 1 do UMOWY jest :..., tel.:.. 3. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższe adresy Stron: Adres ZAMAWIAJĄCEGO:. Adres WYKONAWCY: 8 OŚWIADCZENIA STRON 1. STRONY zgodnie oświadczają, że zapoznały się z UMOWĄ oraz załącznikami do niej, rozumieją ich treść i nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń. 2. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z wewnętrznymi procedurami i zasadami obowiązującymi na terenie ZAMAWIAJĄCEGO a w szczególności z: 1) Wymagania względem Firmy Zewnętrznej 3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP.. oraz upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 4. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP. 9 UBEZPIECZENIE 1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową o której mowa w 11 Załącznika nr. 1 UMOWY z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 2. Uwierzytelniony odpis polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 5 do UMOWY. 3
4 10 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI 1. Do UMOWY zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY CIECH, stanowiące Załącznik Nr 1 do UMOWY. 2. WYKONAWCA oświadcza, że zaakceptował wszystkie postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW. 11 PRZETWARZANIE DANYCH PODWYKONAWCÓW I DALSZYCH PODWYKONAWCÓW WYKONAWCA, w ramach realizacji UMOWY, zobowiązuje się spełnić w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO obowiązek informacyjny wobec PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców, których dane ZAMAWIAJĄCY przetwarza na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik Nr 12 do UMOWY. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. UMOWA zastępuje jakiekolwiek dotychczasowe ustalenia STRON dokonane w toku negocjacji, w tym w szczególności zaproszenie do składania ofert oraz ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do intencji STRON wiążące znaczenie mają jedynie zapisy UMOWY wraz z Załącznikami wskazanymi w UMOWA sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 3. UMOWA wchodzi w życie z dniem. 13 ZAŁĄCZNIKI 1. Integralną część UMOWY stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY CIECH, Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Zakres rzeczowy, Dokumentacja Projektowa, Harmonogram, Załącznik Nr 5 uwierzytelniony odpis polisy ubezpieczeniowej WYKONAWCY, Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 10 Procedura odbiorowa wraz ze wzorami formularzy, Wzór Bankowej / Ubezpieczeniowej Gwarancji Dobrego Wykonania, Wzór Bankowej Gwarancji Zwrotu Wynagrodzenia Wypłaconego Podwykonawcom, Promesa Gwarancji Dobrego Wykonania UMOWY, Wzór klauzuli informacyjnej dla PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców. 4
5 2. Załączniki wyszczególnione w ust. 1 wzajemnie uzupełniają się, a w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy nimi i treścią UMOWY, rozstrzygające znaczenie mają zapisy UMOWY, a za nimi zapisy OGÓLNYCH WARUNKÓW REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY CIECH. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: i Wybrać odpowiednią formę, w jakiej WYKONAWCA prowadzi swoje przedsiębiorstwo, pozostałe usunąć ii Jeśli ma zastosowanie w danej umowie w przeciwnym razie ten zapis ust. 2 usunąć. 5
UMOWA Nr.. adresem...,
UMOWA Nr.. W dniu.. r. w..., pomiędzy: z siedzibą w... pod adresem..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr.. Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
UMOWA Nr.. W dniu.. r. w., pomiędzy: z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr.. CIECH Nieruchomości S.A
UMOWA Nr.. W dniu.. r. w., pomiędzy: CIECH Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wspólna 62 00-684 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
Bardziej szczegółowoUMOWA RAMOWA Nr.. Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
UMOWA RAMOWA Nr.. W dniu.. r. w., pomiędzy: z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr.. 1 PRZEDMIOT UMOWY
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 11.10.2017r. UMOWA Nr.. W dniu..2017 r. w, pomiędzy: Browar PINTA Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Na Oklu 22, 34-300 Żywiec, wpisaną do rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu roku w.. pomiędzy: z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy
Bardziej szczegółowoUMOWA o organizację imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie
UMOWA o organizację imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr.. a,., zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentują:
UMOWA Nr.. W dniu..2015 r. w Inowrocławiu, pomiędzy: CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 88-101 Inowrocław ul. Fabryczna 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
Bardziej szczegółowoWZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych
UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoo wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej
UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy
Bardziej szczegółowoP R O J E K T. UMOWA Nr /ZS/2019
P R O J E K T UMOWA Nr /ZS/2019 Zawarta w dniu... roku w Skarżysku Kam. pomiędzy: MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko- Kamienna, wpisaną w Krajowym Rejestrze
Bardziej szczegółowoz siedzibą w.., wpisanym/ą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd.. pod numerem KRS
Załącznik do zaproszenia - PROJEKT UMOWY UMOWA./PP/2016 W dniu pomiędzy: Spółką Termy Maltańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY. 2 Zakres umowy
WZÓR UMOWY MESKO Spółka Akcyjna mająca siedzibę w Skarżysku-Kam., 26-111, ul. Legionów 122, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym X Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Kielcach pod numerem KRS
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr. 1 Podstawa. 2 Przedmiot umowy. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, zadanie pn.:.
UMOWA Nr zawarta w dniu. roku w Skarżysku - Kam. pomiędzy: MESKO Spółka Akcyjna mająca siedzibę w Skarżysku-Kam., 26-111, ul. Legionów 122, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym X Wydział Gospodarczy
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r.
Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. UMOWA NR../ /../2017 ( Umowa ) zawarta w dniu.. 2017 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem
Bardziej szczegółowoUmowa najmu SKYBOX nr../2018
Umowa najmu SKYBOX nr../2018 zawarta w dniu. 2018 roku w Białymstoku, pomiędzy: Stadion Miejski Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Słoneczna 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Bardziej szczegółowoPrzedmiot zamówienia: Przeglądy budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie UMOWA NR...
CZĘŚĆ III: PROJEKT UMOWY Przedmiot zamówienia: Przeglądy budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Numer postępowania: ZGOK/ZO/15/2019 UMOWA NR... Zawarta w dniu..
Bardziej szczegółowoMiejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY
CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY UMOWA NR 7/ZP/2019 Zawarta w dniu..., w Kołobrzegu pomiędzy: Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,
Bardziej szczegółowoUMOWA DOSTAWY LAPTOPÓW BIUROWYCH, PERYFERII I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH. zawarta w Warszawie, w dniu 2019 r. (dalej: Umowa )
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia UMOWA DOSTAWY LAPTOPÓW BIUROWYCH, PERYFERII I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH pomiędzy: zawarta w Warszawie, w dniu 2019 r. (dalej: Umowa ) Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoOgólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: /2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji
Bardziej szczegółowoUMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową
UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA SPRZEDAŻY NR.. /
UMOWA SPRZEDAŻY NR.. / W dniu.. r. w Koninie pomiędzy:,,pak Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie 62-510, ul. Przemysłowa 158, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Bardziej szczegółowoCZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy:
CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowaną przez
Bardziej szczegółowoISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353,
Bardziej szczegółowoF O R M U L A R Z O F E R T O W Y... b) REGON:. NIP:. c) kod, miejscowość, województwo, powiat:......
Zał. nr 1. Nazwa oferenta, adres, pieczęć F O R M U L A R Z O F E R T O W Y a) Firma:... b) REGON:. NIP:. c) kod, miejscowość, województwo, powiat: d) ulica, nr domu, nr lokalu: e) adres e-mail..@... strona
Bardziej szczegółowoUmowa ramowa na świadczenie usług transportowych i dystrybucyjnych. Umowa nr zawarta w dniu... w...pomiędzy:
Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych i dystrybucyjnych Umowa nr zawarta w dniu... w...pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru
Bardziej szczegółowozawarta w, dnia... pomiędzy:
Załącznik Nr 5 do SIWZ Część I zamówienia Ubezpieczenia mienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w, dnia... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym LECH Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1. Formularz oferty. Dozór i ochrona mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku
Formularz oferty Załącznik Nr 1 Przedmiot wyboru oferty Zamawiający Dozór i ochrona mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku Gmina - Miasto Płock,
Bardziej szczegółowo(WZÓR) Umowa zlecenia nr../. zawarta w dniu... w Szczawnie - Zdroju pomiędzy
(WZÓR) Umowa zlecenia nr../. zawarta w dniu... w Szczawnie - Zdroju pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego
Bardziej szczegółowoStr.1. zawarta w dniu roku w Otwocku pomiędzy:
UMOWA nr../2018 o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017, poz. 1579, z późn.zm) zawarta w dniu. 2018 roku
Bardziej szczegółowoDziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem
Bardziej szczegółowoNr postępowania: 56/ZP/2018 Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr. umowy
1. Wykonawca F O R M U L A R Z O F E R T Y (dalej Formularz) Nazwa firmy Adres NIP Regon Nr telefonu Nr faksu Adres e-mail Osoba do kontaktu z Zamawiającym Kategoria przedsiębiorstwa* *należy podać, zgodnie
Bardziej szczegółowoUMOWA nr. a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną w. ... NIP.. REGON reprezentowaną przez
UMOWA nr. zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Bardziej szczegółowoUMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna
Bardziej szczegółowoOgólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: S/4/2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY Uwaga: Zamawiający prosi o niedołączanie wzoru umowy do oferty. UMOWA NR ZDP/ /2018
WZÓR UMOWY Uwaga: Zamawiający prosi o niedołączanie wzoru umowy do oferty. Załącznik nr 2 UMOWA NR ZDP/ /2018 zawarta w dniu 2018 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu
Bardziej szczegółowo(WZÓR) UMOWA Nr WZU/ /18
W Lublinie w dniu DD.MM.2018 r. pomiędzy: (WZÓR) UMOWA Nr WZU/ /18 Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, ul. Puławska 28 /20-822 Lublin/, wpisaną do Rejestru
Bardziej szczegółowoU M O W A nr INT/ /2015
U M O W A nr INT/ /2015 zawarta w dniu.. 2015 r. w Legnicy pomiędzy: INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica, której akta rejestrowe przechowywane są przez
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do SIWZ formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ formularz oferty Wykonawca: (pełna nazwa Wykonawcy, adres oraz adres do korespondencji) KRS/CEiDG.. NIP. tel./fax..... e-mail. Kategoria przedsiębiorstwa: małe / średnie / inne*
Bardziej szczegółowoWykonanie wycinki 17 szt. drzew gatunku topola na terenie miasta Koszalina.
Umowa o świadczenie usług w zakresie : Wykonanie wycinki 17 szt. drzew gatunku topola na terenie miasta Koszalina. nr /2019 zawarta dnia.. r. w Koszalinie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Bardziej szczegółowoPotencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia
Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 15 do Umowy
Załącznik nr 15 do Umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Nr./20.. zawarta w dniu...-...-20... r. w..., pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu r. pomiędzy:
Numer referencyjny: IK.PZ-380-03/PN/19 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu. 2019 r. pomiędzy: Instytutem Kolejnictwa, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, instytutem badawczym
Bardziej szczegółowoU M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3
Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,
Bardziej szczegółowoUmowa ramowa na wykonanie usług geodezyjnych nr./ /rok
Znak sprawy PSG-D00/DW/ZGMZ/21/4/17 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa ramowa na wykonanie usług geodezyjnych nr./ /rok zawarta dnia...r. pomiędzy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Bardziej szczegółowoUMOWA -projekt. 2/, zam... na podstawie wpisu do. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem., oraz
UMOWA -projekt Zawarta w dniu r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Gminą Grębocice ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice NIP 692-22-57-472, w imieniu którego działa Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 34,
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY NA PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO (umowa będzie zawarta po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych) ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ.
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ WZÓR UMOWY NA PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO (umowa będzie zawarta po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych) zawarta w dniu. w Gdyni pomiędzy: UMOWA Nr Zarządem Morskiego Portu
Bardziej szczegółowoUMOWA w przedmiocie realizacji zadania pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Spółki.
UMOWA w przedmiocie realizacji zadania pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Spółki. Załącznik nr 2 zawarta dnia. w Katowicach pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Przewozu
Bardziej szczegółowoWYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia
Bardziej szczegółowoZnak sprawy: PI 13/07/2015
Znak sprawy: PI 13/07/2015 załącznik nr 5 do siwz Umowa ramowa - wzór na realizację usługi polegającej na wykonywaniu pocztowych czynności eksploatacyjnych Umowa nr zawarta w dniu... w...pomiędzy: Pocztą
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018
Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 UMOWA W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
Bardziej szczegółowozarejestrowanym w. pod numerem KRS., będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP:
PROJEKT UMOWA NR zawarta w dniu.. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie Zdrój zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
Bardziej szczegółowoZawarta pomiędzy. Sprzedawcą: Veolia Energia Warszawa S.A., adres: Plac Unii C, ul. Puławska 2, Warszawa,
Zawarta pomiędzy Sprzedawcą: Veolia Energia Warszawa S.A., adres: Plac Unii C, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Bardziej szczegółowoU M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:
U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną
Bardziej szczegółowoUmowa wykonawcza. zwaną dalej w tekście ZAMAWIAJĄCYM lub PDH, którą reprezentują:
Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Umowa wykonawcza Nr /PDH/2018 zawarta w dniu roku pomiędzy: PDH Polska S.A. Z siedzibą: w Policach Adres Spółki: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police Zarejestrowaną w: rejestrze
Bardziej szczegółowoUmowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:
BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY NR ZNT/ / 320/2019
Załącznik nr 3 do Zaproszenia WZÓR UMOWY NR ZNT/ / 320/2019 w dniu.. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach pod adresem przy ul. Wojewódzkiej
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy
UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną
Bardziej szczegółowo... FORMULARZ OFERTOWY. w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy : HZP IX /13
ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000045146, NIP: 725-18-01-126,
Bardziej szczegółowoUMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:
Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
Bardziej szczegółowoUMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH. zawarta w dniu... w... pomiędzy:
UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... prowadzącym działalności gospodarczą pod firmą..., w... przy ul...., wpisanym do Centralnej Ewidencji
Bardziej szczegółowoWzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,
Bardziej szczegółowoNumer sprawy: 34/2018 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY
Numer sprawy: 34/2018 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY W dniu...2018 roku w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, NIP 725 10 23 290,
Bardziej szczegółowoNumer sprawy: 12/2018 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY
Numer sprawy: 12/2018 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W dniu...2018 roku w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, NIP 725 10 23 290,
Bardziej szczegółowoUmowa nr.. o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Umowa nr.. o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta w.., dnia..roku, pomiędzy: pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. z siedzibą w Policach, przy ul. Kuźnickiej 1, wpisanymi
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do ogłoszenia-projekt umowy UMOWA../PP/2016
Załącznik nr 3 do ogłoszenia-projekt umowy Sprawa: 12/P-10-30/2016 UMOWA../PP/2016 W dniu..2016r. pomiędzy Spółką Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań, wpisaną
Bardziej szczegółowoCZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP
Bardziej szczegółowowzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty
Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
Bardziej szczegółowoUMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )
UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł
Bardziej szczegółowoBFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA http: www. intercity. pl NIP 526 25 44 258 REGON 017258024 Kapitał zakładowy: 1.370.454.350.- PLN Kapitał wpłacony: 1.370.454.350.- PLN KRS 0000296032 Sd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz.
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr TBS/U/./2019
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji UMOWA Nr TBS/U/./2019 zawarta w dniu. 2019 roku w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY. i 3 Maja 16 w Płocku. Wykonawca ( nazwa, adres, fax, )
FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 Przedmiot wyboru oferty,,dozór i ochrona mienia budynków przy ul. Otolińskiej 23 i 3 Maja 16 w Płocku Zamawiający Gmina - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400) przy
Bardziej szczegółowoZawarta pomiędzy. Sprzedawcą: Veolia Energia Warszawa S.A., adres: Plac Unii C, ul. Puławska 2, Warszawa,
Zawarta pomiędzy Sprzedawcą: Veolia Energia Warszawa S.A., adres: Plac Unii C, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Bardziej szczegółowoNr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki
Bardziej szczegółowoPostępowanie nr SPZiFP Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA 1. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW:
Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA dotyczy przetargu: Świadczenie kompleksowych usług y samochodów Policji uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych lub w innych okolicznościach /znak sprawy SZPiFP-136-18/ 1.
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1
UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..., REGON, NIP
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy...., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział
Bardziej szczegółowodo Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu OFERTA
Załącznik nr 3 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu OFERTA Przedmiot zamówienia Zamawiający Ubezpieczenie mienia Agencji
Bardziej szczegółowoWZÓR. Umowa nr EZ / //2013
Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13 WZÓR Umowa nr EZ / //2013 Dnia.2013 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.
Bardziej szczegółowoPROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:
PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
Bardziej szczegółowoZnak: IN I Łubnice, dn.04 stycznia 2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Znak: IN 271.2.2019.I Łubnice, dn.04 stycznia 2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa rumoszu skalnego dla Gminy Łubnice w 2019 r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina
Bardziej szczegółowoKONKURS OFERT NA WYBÓR DOSTAWCY REGULAMIN
Warszawa, 16.10.2017 r. KONKURS OFERT NA WYBÓR DOSTAWCY REGULAMIN Spółka Cobant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa) przy al. Jana Pawła II 27, NIP 5272711663,
Bardziej szczegółowoUMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH badań diagnostycznych
Nr sprawy: 6/EFS/2019/09.02.03/TELEMEDYCYNA UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH badań diagnostycznych zawarta dnia 2019 r. w Katowicach pomiędzy: 1. Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
Bardziej szczegółowoUMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )
UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł
Bardziej szczegółowooznaczenie sprawy /IZ/63/U/PN ZADANIE NR 1 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY
oznaczenie sprawy 335-18/IZ/63/U/PN ZADANIE NR 1 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul.
Bardziej szczegółowoUmowa nr.. a firmą...zarejestrowaną w.. będącym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
Umowa nr.. Załącznik nr 4 W dniu...2019 r. w Świebodzinie, pomiędzy spółką: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie KRS 0000032476, NIP: 927-00-09-205, REGON:
Bardziej szczegółowokontrasygnacie Głównego Księgowego - zwanym dalej Zamawiającym
UMOWA NR zawarta w Krakowie w dniu. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, Regon: 351554353, NIP: 6761013717, z siedzibą: Plac
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń
Załącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na Ubezpieczenie O F E R T A W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie odpowiedzialności
Bardziej szczegółowoWZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:
WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa
Bardziej szczegółowoCiągnik Ursus C 360 3P, nr identyfikacyjny , nr rej. PTU T729, rok prod.1983, nr inw
Numer postepowania 168/165908, z dnia 19.12. 2018 r PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Sprzedający) zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż
Bardziej szczegółowoZ poważaniem. Kutno, dnia roku. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika CPV - dostawa 158
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KUTNIE 99-300 KUTNO UL. PRZEMYSŁOWA 4; NIP 775-00-00-597 REGON 610342903 L.D.XX NS-REJ- KRS /2678/1/206 NR 0000018094; Kapitał zakładowy spółki: 28
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTY. Tak / Nie * Zadanie częściowe nr. Cena oferty
Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTY Szpital w Knurowie Sp. z o.o. Niepodległości 8 44-190 Knurów Przystępując do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
Bardziej szczegółowoUmowa nr PZ-3675_1. a zwanym/ną dalej Kupującym, który przy zawarciu niniejszej Umowy reprezentowany jest przez:
Umowa nr PZ-3675_1 zawarta w dniu... w pomiędzy: innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
Bardziej szczegółowoUMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW
UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW zwana dalej Umową, została zawarta w dniu, pomiędzy: 1. STOCZNIĄ GDYNIA S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowo