Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, Strzyżów, telefaks (017) , REGON , NIP , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie w osobach: 1. mgr Robert Godek Starosta Strzyżowski; 2. mgr Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą..., telefaks..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym..., REGON..., NIP..., reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak, o następującej treści:

2 PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pełnić na rzecz Zamawiającego zgodnie z Umową funkcję Inżyniera Kontraktu, polegającą na świadczeniu usług nadzoru budowlanego oraz obsługi (realizacja i rozliczenie) projektu pn. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie. 2. W ramach Przedmiotu Umowy do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 1) nadzór budowlany nad całym zadaniem inwestycyjnym; 2) nadzór finansowy nad całym zadaniem inwestycyjnym, 3) koordynowanie prac inspektorów branżowych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru, 4) rozliczenia inwestycji w trakcie prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu, 5) akceptacja płatności dla wykonawcy, 6) kontrola przestrzegania terminów uzgodnionych z wykonawca robót budowlanych, 7) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność, 8) przygotowywanie wniosków o płatność, 9) organizowanie i prowadzenie narad, 10) organizowanie i udział w odbiorach częściowych i końcowym, 11) przygotowanie i udział w przekazaniu wykonawcom terenu budowy, 12) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, 13) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót, 14) prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z wykonawcami lub dostawcami, w tym sprawdzanie faktur, 15) podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót, 16) współpraca oraz kierowanie pytań do projektantów, w tym kierowanie wystąpień o konieczne zmiany w dokumentacji projektowej, wnioskowanie o potwierdzenie przez

3 projektanta w dzienniku budowy wprowadzonych zmian w toku realizacji w stosunku do przyjętych rozwiązań projektu zasadniczego, 17) analiza i opiniowanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych wnioskowanych przez inwestora i/lub wykonawców pod względem ich wartości techniczno-użytkowej oraz wpływu na budżet inwestycji i termin realizacji, 18) analiza kosztorysów i harmonogramów przedstawionych przez wykonawców robót, 19) pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie, 20) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją robót/dostaw, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, 21) współpraca z Inwestorem, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót budowlanych, 22) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawdzenia zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi Polskimi Normami, 23) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności, 24) podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora, 25) sprawdzanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur za zrealizowane roboty budowlane/dostawy i ich przekazywanie Zamawiającemu celem dokonania zapłaty, 26) sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego realizowanego zadania, 27) przygotowywanie wniosków mających na celu dochodzenie oraz egzekwowanie od projektantów, dostawców i wykonawców należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, 28) prowadzenie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji, 29) wykonanie w imieniu Inwestora uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawców robót budowlano - instalacyjnych, 30) dokonanie przeglądów gwarancyjnych w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji na wykonane roboty budowlano - instalacyjnych, 31) przygotowanie i opiniowanie odpowiedzi na pytania i przygotowywanie wyjaśnień związanych z rzeczową realizacją inwestycji, kierowanych do inwestora przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata ,

4 32) udział i składanie wyjaśnień w trakcie kontroli prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata W ramach Przedmiotu Umowy do obowiązków Inżyniera Kontraktu w ramach funkcji Nadzoru Inwestorskiego należy: 1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego obejmującego wszystkie branże wymienione projekcie budowlanym w tym przede wszystkim: a) branży konstrukcyjno budowlanej; b) branży instalatorskiej m.in. instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjno-grzewczo; c) branży elektrycznej m.in. instalacje elektryczne, instalacje elektryczne słaboprądowe i inne; d) branży drogowej m.in. powierzchnie chodnikowe, parkingi, drogi dojazdowe; 3. W ramach Przedmiotu Umowy do obowiązków Inżyniera Kontraktu w ramach obsługi projektu należy: 1) Prowadzenie działań promocyjnych w ramach projektu, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności projektu oraz z godnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP dla beneficjentów dotyczącymi informacji i promocji; 2) Sporządzanie wniosków o płatność, a także dokumentów do aneksów umowy o dofinansowanie i innych dokumentów dotyczących ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, a także zasadami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP; 3) Bieżące monitorowanie i nadzorowanie projektu, w tym przygotowywanie korespondencji (m.in. z wykonawcą i Instytucją Zarządzającą RPO WP), informowanie na żądanie Zamawiającego o postępach w realizacji projektu, a także przygotowywanie propozycji rozwiązań problemów powstających na etapie realizacji projektu. 4) Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu kompletnej i zgodnej z Prawem Zamówień Publicznych dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia Operatora do prowadzenia działalności gospodarczej w wybudowanym i wyposażonym Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie. 4. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera kontraktu określa pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

5 TERMIN REALIZACJ UMOWY 2 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia r. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 3 Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Współpraca przy realizacji Umowy, w tym przekazanie Inżynierowi Projektu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wykonania Umowy. 2. Zabezpieczenie środków finansowych do realizacji Przedmiotu Umowy. 3. Dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego inwestycji przy współudziale Inżyniera Projektu. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 4 1. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 1) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy przy dołożeniu najwyższej staranności uwzględniającej zawodowy charakter działalności; 2) niezwłoczne dostosowywanie się do bieżących potrzeb i wymogów Zamawiającego; 3) sprawne zarządzanie projektem w sposób umożliwiający Zamawiającemu kontrolę i rejestrację postępów robót, kontrolę kosztów, kontrolę finansowania, rejestrację zmian i kontrolę roszczeń finansowych Wykonawcy. 2. Wyliczenie obowiązków Inżyniera Kontraktu, zamieszczone w ust.1 niniejszego paragrafu, ma charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Inżyniera Projektu wynikającego z Umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Inżyniera Kontraktu jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy. WYNAGRODZENIE 5 1. Za należyte wykonanie przez Inżyniera Kontraktu Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości zł (słownie:

6 . ) powiększone o właściwą stawkę podatku od towarów i usług, wynoszącą w dniu podpisania Umowy zł (słownie:.), co daje kwotę brutto w wysokości zł (słownie:.). 2. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie ustalone w Umowie zgodnie z ustępem powyższym niniejszego paragrafu pokrywa wszystkie koszty, jakie poniesie Inżynier Projektu w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym obejmuje koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań i stanowi całość wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu za realizację Przedmiotu Umowy. 3. Należne Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy Zamawiający przekazuje przelewem na rachunek bankowy prowadzony w.. o numerze. WARUNKI PŁATNOŚCI 6 1. Rozliczenie za wykonane prace następować będzie w częściach - proporcjonalnie do zaawansowania projektu, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał pod warunkiem dochowania terminów harmonogramu prac. 2. Zamawiający zapłaci fakturę/faktury w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej do Zamawiającego. 3. W razie niezapłacenia faktury/faktur w ustalonym terminie Inżynier Kontraktu ma prawo do odsetek ustawowych. KARY UMOWNE ODPOWIEDZIALNOŚĆ 9 1. Strony postanawiają, że obowiązywać będą następujące kary umowne : 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: - w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.1.; 2) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kar umownych : - w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

7 3. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych Umową, obowiązywać będą postanowienia Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy, jak również załączników wymienionych w jej treści, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów. 3. Umowa została podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Inżyniera Kontraktu. 4. Do rozstrzygania spraw sporny właściwy jest sąd powszechny siedziby Zamawiającego. 5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 1) oferta Inżyniera Kontraktu; 2) Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia. ZAMAWIAJĄCY INŻYNIER KONTRAKTU

Umowa Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Inwestorskiego Nr...

Umowa Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Inwestorskiego Nr... Umowa Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Inwestorskiego Nr... zawarta w dniu. 2011 roku w Lublinie, pomiędzy: Spółką pod firmą Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009 U M O W A NR./2009 Załącznik Nr 6 wzór umowy na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi przy Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR IF NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. zawarta w dniu 2017 r.

UMOWA NR IF NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. zawarta w dniu 2017 r. UMOWA NR IF..2017 NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól, NIP: 925-19-72-202,

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług doradczych zawarta w dniu... roku

na świadczenie usług doradczych zawarta w dniu... roku Znak sprawy UMOWA NR................... na świadczenie usług doradczych pomiędzy: zawarta w dniu....................... roku Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 A, 95-100

Bardziej szczegółowo

ZP Wzór umowy

ZP Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy ZP.271.11.2014 Wzór umowy Zawarta w...w dniu... pomiędzy Gminą Strzeleczki, mającą siedzibę w Urzędzie Gminy Strzeleczki przy ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawartej w dniu.......................... w Seceminie pomiędzy: Gminą Secemin z siedzibą 29-145 Secemin, ul. Struga 2, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Nr z dnia PROJEKT (WZÓR) UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU. UMOWA Nr..

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Nr z dnia PROJEKT (WZÓR) UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU. UMOWA Nr.. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Nr z dnia PROJEKT (WZÓR) UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU UMOWA Nr.. W dniu 2010 r. w Tarnobrzegu między: Biblioteką Pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / WZÓR

UMOWA Nr / WZÓR UMOWA Nr /2016 - WZÓR zawarta w dniu... 2016 r. w Baboszewie, pomiędzy Gminą Baboszewo NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, reprezentowaną przez: Tomasza

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017

Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017 Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego UMOWA NR.../2017 zawarta w dniu. r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 50, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-97-178, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Nr.../2019

Projekt umowy Nr.../2019 Projekt umowy Nr.../2019 zawarta w dniu... 2019 r. pomiędzy: Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640 - w imieniu którego działa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

UMOWA CRU WI

UMOWA CRU WI Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA CRU...2018 WI.7013.43.2018-... W dniu... 2019 r. pomiędzy Gminą Swarzędz, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 4 do SIWZ Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rekonstrukcji obiektu zabytkowego na budynek Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZDM/./2016. a z siedzibą.., wpisanym do rejestru., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.., wspólnie zwane Stronami,

UMOWA nr ZDM/./2016. a z siedzibą.., wpisanym do rejestru., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.., wspólnie zwane Stronami, Załącznik nr 4 UMOWA nr ZDM/./2016 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :. a z

Bardziej szczegółowo

" WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRAIEG~A 'S-'.'Ół~OŚCI " WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIAEUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO U M O W A NR (projekt) zawarta w dniu... w Krośnie pomiędzy Powiatem

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 Załącznik Nr 6 UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 W dniu...2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 450

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa projekt. reprezentowanym przez Pana mgr inż. Wojciecha Głuszko Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród 1. PRZEDMIOT UMOWY

Umowa projekt. reprezentowanym przez Pana mgr inż. Wojciecha Głuszko Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród 1. PRZEDMIOT UMOWY ZG.270.3.33.2015.MS2 Załącznik nr 3 do zapytania cenowego Umowa projekt W zawarta w dniu. w Baligrodzie pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Umowa Nr.../2015 wzór Gminą Baboszewo, ..., ...

Załącznik nr 3 Umowa Nr.../2015 wzór Gminą Baboszewo, ..., ... Załącznik nr 3 Umowa Nr.../2015 wzór zawarta w dniu... września 2015 r. w Baboszewie, pomiędzy: Gminą Baboszewo, NIP 567 179 04 40; REGON 130378054 z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9A reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Będzinie, reprezentowanym przez... NIP:., REGON:.., reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Będzinie, reprezentowanym przez... NIP:., REGON:.., reprezentowanym przez: WPFZ.271.19.2016 pomiędzy następującymi Stronami: WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Będzinie, Miastem Będzin, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 NIP: 625-24-30-128, REGON: 276257446, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA - PROJEKT - 1 Przedmiot zamówienia

UMOWA - PROJEKT - 1 Przedmiot zamówienia Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA - PROJEKT - zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Zawiercie - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Leśnej 2, 42-400 Zawiercie NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Projekt UMOWA / NR...

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Projekt UMOWA / NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty Projekt UMOWA / NR... dotycząca pełnienia funkcji koordynatora projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../ zwanym dalej Zamawiającym.... zwany dalej Wykonawcą

Umowa Nr.../ zwanym dalej Zamawiającym.... zwany dalej Wykonawcą Umowa Nr.../2018 zawarta w dniu... 2018 r. pomiędzy: Powiat Ostrowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Nr.../2018

Projekt umowy Nr.../2018 Projekt umowy Nr.../2018 zawarta w dniu... 2018 r. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640 - w imieniu którego działa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR.. Zawarta w dniu....2017 roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Muzeum - Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA R.../2009. Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Opoczno, ul. Staromiejska 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA R.../2009. Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Opoczno, ul. Staromiejska 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Nr spr. 5/2009 Zał. Nr 6 Projekt UMOWA R.../2009 Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Opoczno, ul. Staromiejska 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Burmistrza Opoczna P. Jana Wieruszewskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA NR

Załącznik nr 5 UMOWA NR Załącznik nr 5 UMOWA NR W dniu...2014 r. pomiędzy... reprezentowanym przez: l/..., 2/... zwanym dalej w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM, a..., z siedzibą w..., zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Umowa. I. Postanowienia ogólne

Umowa. I. Postanowienia ogólne Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Szarotka ul. Skłodowskiej 12; 58-400 Kamienna Góra NIP : 614-010-01-24, REGON : 000492954 reprezentowaną przez : 1. - Prezesa Zarządu SM Szarotka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego

UMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego UMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu.. 2017r. w Kątach Wrocławskich pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez: 1. mgr inż. Antoniego Kopeć - Burmistrza Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

- projekt umowy - UMOWA o pełnienie nadzoru inwestorskiego

- projekt umowy - UMOWA o pełnienie nadzoru inwestorskiego - projekt umowy - UMOWA o pełnienie nadzoru inwestorskiego Załącznik nr 2 zawarta w dniu. roku pomiędzy: Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15 wpisaną do Rejestru Podmiotów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta dnia 2018 r. w Częstochowie, pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta dnia 2018 r. w Częstochowie, pomiędzy: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa UMOWA Nr.. zawarta dnia 2018 r. w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr: FE

WZÓR UMOWY Nr: FE Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Nr: FE.271..2011 zawarta w dniu.. 2011r. pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ST-IV 3421/10a/2010

UMOWA NR ST-IV 3421/10a/2010 UMOWA NR ST-IV 3421/10a/2010 zawarta w dniu. w Kołobrzegu pomiędzy: 1) Powiatem Kołobrzeskim Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../DT/2018. pod numerem..., zwanym / zwaną dalej Inspektorem Nadzoru Wykonawcą

UMOWA NR../DT/2018. pod numerem..., zwanym / zwaną dalej Inspektorem Nadzoru Wykonawcą UMOWA NR../DT/2018 Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy, zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH. zawarta w dniu... w... pomiędzy:

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH. zawarta w dniu... w... pomiędzy: UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... prowadzącym działalności gospodarczą pod firmą..., w... przy ul...., wpisanym do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr. 2 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Projekt umowy nr. 2 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego AO.2601.67.2018 Projekt umowy nr Zawarta w dniu.. r. w Rybniku, pomiędzy: 1. Miastem Rybnik Centrum Usług Wspólnych w Rybniku ul. Władysława Stanisława Reymonta 69

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy:... z siedzibą i adresem w miejscowości..., ul... NIP..., którą reprezentuje:...

Wzór umowy. zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy:... z siedzibą i adresem w miejscowości..., ul... NIP..., którą reprezentuje:... Wzór umowy Załącznik 2 UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO-REMONTOWYMI ZWIĄZANYMI Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SYSTEMU KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. NIP:., REGON: reprezentowanym przez:., zwanego w dalszej części umowy Sprzedawcą.

Wzór Umowy. NIP:., REGON: reprezentowanym przez:., zwanego w dalszej części umowy Sprzedawcą. Wzór Umowy Zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów, NIP: 9271603749, REGON: 001059001, reprezentowanym przez: Dyrektor mgr inż. Jerzy Bielawski,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dębica, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dębica, dnia r. Dębica, dnia 05.09.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Remont boiska sportowego, ogrodzenia boiska, placów manewrowych, traktów

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR..

2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011 zawarta w dniu...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Zespołem Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego 61 139 Poznań ul. Zamenhofa 142 tel. 061/879 12 41 fax 061/879 09 08

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA ZP/ /WRGI/2011

WZÓR UMOWA ZP/ /WRGI/2011 UMOWA ZP/ /WRGI/2011 W dniu lipca 2011 r. w Strzelinie pomiędzy: Gminą Strzelin zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Dorotę Pawnuk - Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przy

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy Wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Szczecinie... NIP., reprezentowanym przez:..., zwanym w dalszej części Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul...,

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ( wzór) nr... a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA ( wzór) nr... a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do IWZ UMOWA ( wzór) nr... Zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy Muzeum Wojsk Lądowych z siedzibą przy ulicy Czerkaskiej 2, 85-641 Bydgoszcz, zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentują

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2017 O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA NR /2017 O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Załącznik Nr 6 do Rozeznania cenowego zaproszenia do złożenia oferty (BZP.272.2.10.2017) UMOWA NR /2017 O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO - projekt - zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. firmą... z siedzibę w. reprezentowaną przez:... zwaną w dalszym ciągu umowy "Wykonawcą", została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa nr. firmą... z siedzibę w. reprezentowaną przez:... zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: Umowa nr Załącznik nr 4 zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-001-40-12, Regon: 000523956, reprezentowaną przez: Pana mgr Grzegorza Watychę

Bardziej szczegółowo

2 Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w tym:

2 Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w tym: UMOWA nr 271/ 6.4/IN/2016 zawarta w roku w Pruchniku p o m i ę d z y: - GMINĄ PRUCHNIK, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, NIP: 792-20-33-885 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: - Pana mgr inż.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... (projekt)

U M O W A Nr... (projekt) Załącznik Nr 4 do SIWZ U M O W A Nr... (projekt) zawarta w Krośnie w dniu... pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Marek

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. a z siedzibą..

Umowa nr.. a z siedzibą.. Umowa nr.. Zawarta w dniu... 2018 r. w Cieszynie pomiędzy: Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie, z siedzibą przy Placu Kościelnym 6, 43-400 Cieszyn, NIP: 5481075645 reprezentowaną przez: Janusza

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. pieczątka oferenta. ..., dnia,... FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1. pieczątka oferenta. ..., dnia,... FORMULARZ OFERTOWY pieczątka oferenta Załącznik nr 1..., dnia,... FORMULARZ OFERTOWY Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 17.04.2018 r oferujemy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy) Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Przedmiot umowy

UMOWA NR Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu 2018 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach (96-100) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu. 2017 r. pomiędzy: Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G, KRS 000012051, NIP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do zapytania ofertowego Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr.. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą w Końskich przy ul. Staszica 2, zwanym w dalszej części Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr

Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr UMOWA Nr Druk nr 6 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

o wykonanie robót budowlanych.

o wykonanie robót budowlanych. UMOWA Nr /2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ o wykonanie robót budowlanych. W dniu... r. w Kołbaskowie pomiędzy Gminą Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Nr 106 NIP 851-29-08-333, regon 811685450 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50/13, 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON:...... a... prowadzącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Umowa nr. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Umowa nr. zawarta w dniu....w Przeworsku pomiędzy: Niepublicznym Przedszkolem SMERFOWO, Grzęska 544, 37-200 Przeworsk, NIP.. Regon 180961524, reprezentowanym przez: Pana.-..

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 9 do SIWZ Umowa Nr 1/P/2019 zawarta w dniu.. w Białymstoku pomiędzy: Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26, 15-567 Białystok,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NIP, REGON., reprezentowanym przez :

UMOWA NR.. NIP, REGON., reprezentowanym przez : UMOWA NR.. Zawarta w dniu.. r. w Starym Sączu pomiędzy: Gminą Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz NIP: 734-10-09-655, REGON: 491893115 zwaną dalej Zamawiającym i reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą NIP:..

UMOWA. z siedzibą NIP:.. UMOWA NR zawarta w dniu.. 2017 r. w Kowiesach pomiędzy: Gminą Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, NIP: 836-18-32-418, REGON:750148294, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Jarosława

Bardziej szczegółowo