Załącznik nr 5. UMOWA Nr... Budowa hali myjni autobusowej wraz z dostawą i montażem urządzenia myjącego

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 UMOWA Nr... Budowa hali myjni autobusowej wraz z dostawą i montażem urządzenia myjącego Zawarta w dniu roku w Jeleniej Górze pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 145, kod: wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł, reprezentowanym przez: Pana Marka Woźniaka - Prezesa Zarządu zwanym w dalszej treści umowy Inwestorem a..., NIP..., REGON..., KRS..., reprezentowaną przez:... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.). Przedmiot umowy 1 1. Przedmiotem umowy jest budowa hali automatycznej myjni autobusowej wraz z dostawą i montażem urządzenia myjącego. Roboty budowlane wykonywane będą na terenie działki położonej przy ul. Wolności Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PN/U/08/2011 i złożonej ofercie. 3. Szczegółowy zakres prac, objętych umową zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy (płyta CD) 4. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca na swój koszt. 5. Wykonawca dostarczy urządzenie myjące: nazwa:... typ: Przedstawicielem Wykonawcy będzie... kierownik budowy posiadający uprawnienia... kopia uprawnień stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 7. Nadzór inwestorski sprawować będzie... posiadający uprawnienia... kopia uprawnień stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Terminy i odbiory 2 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień..., a termin zakończenia robót na dzień 20 stycznia 2012 r.. 2. Za datę wykonania umowy uznaje się dzień odbioru przedmiotu umowy przez Inwestora. 3. Odbiór wykonanych prac (całe zadanie) powinien odbyć się nie później niż 27 stycznia 2012 r.

2 4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest pozytywny protokół odbioru podpisany przez osoby upoważnione ze strony Inwestora i Wykonawcy. 5. Inwestor będzie dokonywał częściowych odbiorów prac ulegających zakryciu. 6. W przypadku stwierdzenia wad lub błędów w wykonaniu przedmiotu umowy, Inwestor odmówi odbioru do czasu ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Wady lub błędy w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie nie dłuższym niż 5 dni. 8. Termin odbioru przedmiotu umowy wyznacza Inwestor. 9. O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora na piśmie. 10. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, a także odbioru końcowego będą faktycznie wykonane prace, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 11. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących przeszkodzić we właściwym i terminowym wykonaniu robót Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie każdorazowo poinformować Inwestora na piśmie. Gwarancja i rękojmia 3 1. Wykonawca udziela... miesięcy gwarancji na budynek myjni. 2. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na urządzenie myjni. 3. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót. 4. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Inwestora protokołu odbioru końcowego, a jeżeli przy odbiorze stwierdzono wady lub usterki od dnia ich usunięcia 5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne zrealizowanego przedmiotu umowy, istniejące zarówno w czasie odbioru jak i za wady, które ujawniły się po odbiorze, w okresie trwania gwarancji 6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone przez Inwestora wady i usterki w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty ich zgłoszenia. 7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 8. Wykonawca gwarantuje bezusterkową eksploatację urządzenia myjni lub jego naprawę w przypadku ujawnienia się usterek wynikających z winy producenta, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi określonymi w dołączonej do umowy gwarancji. 9. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych po okresie gwarancji przez okres 10 lat licząc od daty uruchomienia i odbioru urządzenia myjni. 10. Wszelkie reklamacje wynikające z warunków gwarancyjnych, należy zgłaszać tel...., fax.... Wykonawca 4 1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie prace będzie wykonywał zgodnie z wiedzą techniczną, przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom w zakresie realizowanego zadania. 2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż prace będące przedmiotem umowy wykonywane będą na czynnym zakładzie z bieżącym ruchem komunikacyjnym. 3. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem na którym prowadzone będą prace, projektem i dokumentacją techniczną, warunkami realizacji zadania i z tego tytułu nie będzie zgłaszał uwag i zastrzeżeń. 5. Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych prac. 6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. 7. Od dnia rozpoczęcia prac do momentu ich zakończenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie oraz uszkodzenia istniejących instalacji naziemnych i podziemnych.

3 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania prac i zaniedbań przy realizacji przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie odpadów i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechania tych czynności, Inwestor wykona je na koszt Wykonawcy. 10. Wykonawca jest zobowiązany naprawić nawierzchnię wokół placu budowy, zniszczoną podczas wykonywanych robót, w szczególności związanych z wykonywaniem przyłączy Wykonawca oświadcza, iż cały zakres objętych niniejsza umową prac wykona nakładem własnym. 2. Powierzenie wykonania części prac osobom trzecim (podwykonawcom) wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. 3. W przypadku powierzenia wykonania prac podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie, zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP. 4. Wykonawca zapewnia, że osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także posiadają aktualne badania lekarskie i będą one wyposażone w odpowiednią odzież roboczą i narzędzia. Wykaz osób biorących udział w realizacji zadania wykonawca dostarczy Inwestorowi najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wykaz stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 5. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od prac każdą osobę, która zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy. Wynagrodzenie 6 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z Formularzem oferty w łącznej wysokości brutto... zł, (słownie:...) co stanowi netto... zł. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury i sporządzenia pozytywnego protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze wystawionej na podstawie sprawdzonych i zaakceptowanych przez Inwestora poszczególnych protokołów odbioru. 3. Fakturę VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższymi danymi: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności Jelenia Góra NIP W przypadku zrealizowania 50% przedmiotu umowy Inwestor może dokonać na rzecz Wykonawcy częściowej zapłaty. Inwestor zapłaci Wykonawcy stosowne wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie do wykonanego zadania. 5. Warunkiem dokonania przez Inwestora zapłaty jest pozytywny odbiór i sporządzenie stosownego protokołu odbioru podpisanego przez osoby upoważnione przez Strony. 6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto. 7. W przypadku zwłoki w uregulowaniu należności za przedmiot umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 7 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 pkt 1 niniejszej umowy. 2. Strony ustalają, że 100 % wartości zabezpieczenia Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy w formie... Wartość zabezpieczenia stanowi kwotę... zł (słownie:...).

4 3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zaś 70 % przeznacza się, na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 4. Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Inwestor zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Inwestora za należycie wykonane. 5. Pozostałą część zabezpieczenia Inwestor zwróci Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 6. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone (ust. 3), Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie stosownie do wymogu ust. 3, na 5 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez Inwestora od umowy z winy Wykonawcy. Szkolenie 8 1. Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie pracowników obsługi i służb technicznych w ciągu 10 dni od pierwszego komisyjnego uruchomienia urządzenia myjni. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia o przeszkoleniu pracowników Inwestora. Odstąpienie od umowy 9 1. W przypadku gdyby Wykonawca wykonywał prace objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją techniczną lub sprzecznie z umową, Inwestor ma prawo: a) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót, b) odstąpić od umowy, c) powierzyć poprawienie w określonym terminie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, d) potrącić z wynagrodzenia należności z tytułu poniesionej szkody. 2. Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego przedmiotowe odstąpienie. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie 4. Niezależnie od umownych możliwości odstąpienia od umowy Inwestor może skorzystać również z możliwości odstąpienia w przypadkach ustawowych określonych w Kodeksie Cywilnym. Kary umowne Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne w przypadku: a) zwłoki w należytym wykonaniu umowy w wysokości 5 % wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia; b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości 5 % wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad; c) odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy w całości lub części z przyczyn, za które Inwestor nie odpowiada, w wysokości 10 % wartości umowy netto lub 10 % wartości brutto prac, od których wykonania odstąpiono; d) odstąpienia od umowy przez Inwestora w całości lub części z przyczyn, z a które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę prac objętych niniejszą umową w wysokości 10 % wartości umowy netto lub 10 % wartości netto prac, od których wykonania odstąpiono. 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji prac, powstałe z winy Inwestora lub w wyniku siły wyższej. W takim przypadku uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły.

5 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji prac, w przypadku gdy te zostaną wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku uzgodnione terminy wykonania robót zostaną przedłużone o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów. 4. Okoliczności siły wyższej to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe; silne długo utrzymujące się opady deszczu lub śniegu oraz mróz przekraczający temperaturę 15 o C. 5. W przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy z winy Inwestora jest on zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy netto. 6. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełnej wysokości poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego Postanowienia końcowe Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia jak również zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej potwierdzonej przez drugą stronę pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Inwestora. 4. Umowę wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną cześć, sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Inwestora i 1 egz. dla Wykonawcy. 5. Każda strona tekstu umowy jest parafowana przez obie Strony. INWESTOR WYKONAWCA