UMOWA Nr.. adresem...,
|
|
- Bogdan Dobrowolski
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UMOWA Nr.. W dniu.. r. w..., pomiędzy: z siedzibą w... pod adresem..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., z kapitałem zakładowym wynoszącym. PLN, wpłaconym...., posługującym/ą się NIP:, REGON: zwanym/ą dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym/ą przez: a (spółka z o.o. lub akcyjna) z siedzibą w... pod adresem..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., z kapitałem zakładowym wynoszącym. PLN, wpłaconym...., posługującym/ą się NIP:, REGON: zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym/ą przez: (spółka osobowa prawa handlowego).. z siedzibą w.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy w.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS., posługującą się numerem NIP., REGON, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:.... (spółka cywilna).. zam...., legitymujący/a się dowodem osobistym nr..., oraz. zam., legitymujący/a się dowodem osobistym nr..., 1
2 wspólnikami spółki cywilnej, posługującej się numerem NIP:.., REGON, zwanymi dalej łącznie WYKONAWCĄ reprezentowaną przez:..... osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: imię i nazwisko), zam. w..., legitymujący/a się dowodem osobistym nr..,prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą..., posługującym/ą się numerem NIP:.., REGON..., zwanym dalej WYKONAWCĄ ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zwani są również w treści niniejszej umowy łącznie STRONAMI lub każdy z osobna STRONĄ. została zawarta umowa (dalej: UMOWA ) o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie następującej inwestycji:., zwanej dalej PRZEDMIOTEM UMOWY, zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 2 do UMOWY. 2. WYKONAWCA wykona PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z dokumentacją Projektową przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO, stanowiącą Załącznik Nr 3 do UMOWY. 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY 1. WYKONAWCA zobowiązuje się w pełni zrealizować i zakończyć PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik Nr 4 do UMOWY. 3 WYNAGRODZENIE STRONY zgodnie ustalają, że wynagrodzenie należne WYKONAWCY stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot UMOWY w kwocie... PLN (słownie: ) netto plus podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.. 4 WARUNKI FAKTUROWANIA I PŁATNOŚCI 1. Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z Harmonogramem wykonania prac stanowiącym Załącznik nr 4 do UMOWY. 2. Termin płatności wynosi dni liczonych od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury. 2
3 5 GWARANCJA PODSTAWOWY OKRES GWARANCJI wynosi... miesięcy. 6 ZABEZPIECZENIE 1. WYKONAWCA zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie w postaci Bankowej Gwarancji. wystawionej/wystawionych zgodnie ze wzorem/ami stanowiącym/i Załączniki Nr, Nr.. i Nr.. do UMOWY. 2. Promesa Banku [XX] wystawienia Gwarancji Dobrego Wykonania UMOWY zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 8 do UMOWY stanowi Załącznik Nr 11 do UMOWY. 7 PRZEDSTAWICIELE I ADRESY DO KORESPONDENCJI 1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jego przedstawicielem, ustanowionym zgodnie z postanowieniem 26 ust.1. Załącznika Nr 1 do UMOWY jest:..., tel.:.. 2. WYKONAWCA oświadcza, że jego przedstawicielem, ustanowionym zgodnie z postanowieniem 26 ust.1. Załącznika Nr 1 do UMOWY jest :..., tel.:.. 3. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższe adresy Stron: Adres ZAMAWIAJĄCEGO:. Adres WYKONAWCY: 8 OŚWIADCZENIA STRON 1. STRONY zgodnie oświadczają, że zapoznały się z UMOWĄ oraz załącznikami do niej, rozumieją ich treść i nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń. 2. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z wewnętrznymi procedurami i zasadami obowiązującymi na terenie ZAMAWIAJĄCEGO a w szczególności z: 1) 3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP.. oraz upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 4. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP. 9 UBEZPIECZENIE 1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową o której mowa w 11 Załącznika nr. 1 UMOWY z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 2. Uwierzytelniony odpis polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 5 do UMOWY. 10 KARA UMOWNA ZA NIEDOTRZYMANIE PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH GRUPY B STRONY określają Gwarantowane Parametry Techniczne zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do UMOWY. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną z tytułu niedotrzymania każdego z wymienionych Gwarantowanych Parametrów Technicznych z Grupy B w wysokości za każdy % poniżej Gwarantowanej wartości do maksymalnej wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY. 3
4 11 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI 1. Do UMOWY zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY CIECH, stanowiące Załącznik Nr 1 do UMOWY. 2. WYKONAWCA oświadcza, że zaakceptował wszystkie postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 3. Następujące postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW zostają wykreślone: 4. Następujące postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW otrzymują nowe brzmienie: 12 PRZETWARZANIE DANYCH PODWYKONAWCÓW I DALSZYCH PODWYKONAWCÓW WYKONAWCA, w ramach realizacji UMOWY, zobowiązuje się spełnić w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO obowiązek informacyjny wobec PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców, których dane ZAMAWIAJĄCY przetwarza na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik Nr 12 do UMOWY. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. UMOWA zastępuje jakiekolwiek dotychczasowe ustalenia STRON dokonane w toku negocjacji, w tym w szczególności zaproszenie do składania ofert oraz ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do intencji STRON wiążące znaczenie mają jedynie zapisy UMOWY wraz z Załącznikami wskazanymi w UMOWA sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 3. UMOWA wchodzi w życie z dniem. 14 ZAŁĄCZNIKI 1. Integralną część UMOWY stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY CIECH, Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Zakres rzeczowy, Dokumentacja Projektowa, Harmonogram, Załącznik Nr 5 uwierzytelniony odpis polisy ubezpieczeniowej WYKONAWCY, Załącznik Nr 6 Gwarantowane Parametry Techniczne Typu A i Typu B, Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Procedura odbiorowa wraz ze wzorami formularzy, Wzór Bankowej / Ubezpieczeniowej Gwarancji Dobrego Wykonania, Wzór Bankowej Gwarancji Zwrotu Wynagrodzenia Wypłaconego Podwykonawcom, 4
5 Załącznik Nr 10 Załącznik Nr 11 Załącznik Nr 12 Wzór Bankowej Gwarancji Zwrotu Zaliczki, Promesa Gwarancji Dobrego Wykonania UMOWY, Wzór klauzuli informacyjnej dla PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców. 2. Załączniki wyszczególnione w ust. 1 wzajemnie uzupełniają się, a w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy nimi i treścią UMOWY, rozstrzygające znaczenie mają zapisy UMOWY, a za nimi zapisy OGÓLNYCH WARUNKÓW REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY CIECH. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 5
UMOWA Nr.. W dniu.. r. w..., pomiędzy:
UMOWA Nr.. W dniu.. r. w..., pomiędzy: z siedzibą w... pod adresem..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr.. Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
UMOWA Nr.. W dniu.. r. w., pomiędzy: z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr.. CIECH Nieruchomości S.A
UMOWA Nr.. W dniu.. r. w., pomiędzy: CIECH Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wspólna 62 00-684 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
Bardziej szczegółowoUMOWA RAMOWA Nr.. Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
UMOWA RAMOWA Nr.. W dniu.. r. w., pomiędzy: z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr.. 1 PRZEDMIOT UMOWY
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 11.10.2017r. UMOWA Nr.. W dniu..2017 r. w, pomiędzy: Browar PINTA Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Na Oklu 22, 34-300 Żywiec, wpisaną do rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu roku w.. pomiędzy: z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy
Bardziej szczegółowoUMOWA o organizację imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie
UMOWA o organizację imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr.. a,., zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentują:
UMOWA Nr.. W dniu..2015 r. w Inowrocławiu, pomiędzy: CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 88-101 Inowrocław ul. Fabryczna 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
Bardziej szczegółowoUMOWA DOSTAWY MONITORÓW, UCHWYTÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. zawarta w Warszawie, w dniu 2019 r. (dalej: Umowa )
pomiędzy: Załącznik nr 2 do Ogłoszenia UMOWA DOSTAWY MONITORÓW, UCHWYTÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH zawarta w Warszawie, w dniu 2019 r. (dalej: Umowa ) Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą
Bardziej szczegółowoz siedzibą w.., wpisanym/ą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd.. pod numerem KRS
Załącznik do zaproszenia - PROJEKT UMOWY UMOWA./PP/2016 W dniu pomiędzy: Spółką Termy Maltańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Bardziej szczegółowoUMOWA DOSTAWY LAPTOPÓW BIUROWYCH, PERYFERII I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH. zawarta w Warszawie, w dniu 2019 r. (dalej: Umowa )
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia UMOWA DOSTAWY LAPTOPÓW BIUROWYCH, PERYFERII I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH pomiędzy: zawarta w Warszawie, w dniu 2019 r. (dalej: Umowa ) Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoP R O J E K T. UMOWA Nr /ZS/2019
P R O J E K T UMOWA Nr /ZS/2019 Zawarta w dniu... roku w Skarżysku Kam. pomiędzy: MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko- Kamienna, wpisaną w Krajowym Rejestrze
Bardziej szczegółowo(WZÓR) UMOWA Nr WZU/ /18
W Lublinie w dniu DD.MM.2018 r. pomiędzy: (WZÓR) UMOWA Nr WZU/ /18 Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, ul. Puławska 28 /20-822 Lublin/, wpisaną do Rejestru
Bardziej szczegółowoPotencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia
Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy
Bardziej szczegółowoWZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych
UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA SPRZEDAŻY NR.. /
UMOWA SPRZEDAŻY NR.. / W dniu.. r. w Koninie pomiędzy:,,pak Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie 62-510, ul. Przemysłowa 158, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Bardziej szczegółowoU M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:
U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną
Bardziej szczegółowoo wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej
UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy
Bardziej szczegółowoPrzedmiot zamówienia: Przeglądy budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie UMOWA NR...
CZĘŚĆ III: PROJEKT UMOWY Przedmiot zamówienia: Przeglądy budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Numer postępowania: ZGOK/ZO/15/2019 UMOWA NR... Zawarta w dniu..
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..
Bardziej szczegółowoUmowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:
BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym
Bardziej szczegółowoMiejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY
CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY UMOWA NR 7/ZP/2019 Zawarta w dniu..., w Kołobrzegu pomiędzy: Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,
Bardziej szczegółowoUMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..., REGON, NIP
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy...., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr. 1 Podstawa. 2 Przedmiot umowy. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, zadanie pn.:.
UMOWA Nr zawarta w dniu. roku w Skarżysku - Kam. pomiędzy: MESKO Spółka Akcyjna mająca siedzibę w Skarżysku-Kam., 26-111, ul. Legionów 122, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym X Wydział Gospodarczy
Bardziej szczegółowoOgólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: /2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji
Bardziej szczegółowoUMOWA nr. a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną w. ... NIP.. REGON reprezentowaną przez
UMOWA nr. zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Bardziej szczegółowoUMOWA -projekt. 2/, zam... na podstawie wpisu do. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem., oraz
UMOWA -projekt Zawarta w dniu r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Gminą Grębocice ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice NIP 692-22-57-472, w imieniu którego działa Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 34,
Bardziej szczegółowoUMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową
UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru
Bardziej szczegółowoOgólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: S/4/2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY Uwaga: Zamawiający prosi o niedołączanie wzoru umowy do oferty. UMOWA NR ZDP/ /2018
WZÓR UMOWY Uwaga: Zamawiający prosi o niedołączanie wzoru umowy do oferty. Załącznik nr 2 UMOWA NR ZDP/ /2018 zawarta w dniu 2018 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY. 2 Zakres umowy
WZÓR UMOWY MESKO Spółka Akcyjna mająca siedzibę w Skarżysku-Kam., 26-111, ul. Legionów 122, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym X Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Kielcach pod numerem KRS
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu r. pomiędzy:
Numer referencyjny: IK.PZ-380-03/PN/19 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu. 2019 r. pomiędzy: Instytutem Kolejnictwa, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, instytutem badawczym
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY NA PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO (umowa będzie zawarta po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych) ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ.
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ WZÓR UMOWY NA PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO (umowa będzie zawarta po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych) zawarta w dniu. w Gdyni pomiędzy: UMOWA Nr Zarządem Morskiego Portu
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do ogłoszenia-projekt umowy UMOWA../PP/2016
Załącznik nr 3 do ogłoszenia-projekt umowy Sprawa: 12/P-10-30/2016 UMOWA../PP/2016 W dniu..2016r. pomiędzy Spółką Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań, wpisaną
Bardziej szczegółowoUMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:
Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
Bardziej szczegółowoU M O W A nr.. zwana dalej Umową zawarta w dniu roku w Katowicach pomiędzy:
U M O W A nr.. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2017 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40 026 Katowice, wpisaną
Bardziej szczegółowoISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowaną przez
Bardziej szczegółowoISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r.
Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. UMOWA NR../ /../2017 ( Umowa ) zawarta w dniu.. 2017 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem
Bardziej szczegółowoNumer sprawy: 12/2018 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY
Numer sprawy: 12/2018 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W dniu...2018 roku w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, NIP 725 10 23 290,
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr./ZS/ Podstawa
UMOWA Nr./ZS/2019 Zawarta w dniu.. roku w Skarżysku Kam. pomiędzy: MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko- Kamienna, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym X Wydział
Bardziej szczegółowoUmowa nr.. a firmą...zarejestrowaną w.. będącym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
Umowa nr.. Załącznik nr 4 W dniu...2019 r. w Świebodzinie, pomiędzy spółką: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie KRS 0000032476, NIP: 927-00-09-205, REGON:
Bardziej szczegółowo(WZÓR) Umowa zlecenia nr../. zawarta w dniu... w Szczawnie - Zdroju pomiędzy
(WZÓR) Umowa zlecenia nr../. zawarta w dniu... w Szczawnie - Zdroju pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego
Bardziej szczegółowoStr.1. zawarta w dniu roku w Otwocku pomiędzy:
UMOWA nr../2018 o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017, poz. 1579, z późn.zm) zawarta w dniu. 2018 roku
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012
Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który
Bardziej szczegółowoWzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,
Bardziej szczegółowoPotencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia
Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy
Bardziej szczegółowoWykonanie wycinki 17 szt. drzew gatunku topola na terenie miasta Koszalina.
Umowa o świadczenie usług w zakresie : Wykonanie wycinki 17 szt. drzew gatunku topola na terenie miasta Koszalina. nr /2019 zawarta dnia.. r. w Koszalinie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Bardziej szczegółowoNumer sprawy: 34/2018 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY
Numer sprawy: 34/2018 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY W dniu...2018 roku w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, NIP 725 10 23 290,
Bardziej szczegółowoZnak: IN I Łubnice, dn.04 stycznia 2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Znak: IN 271.2.2019.I Łubnice, dn.04 stycznia 2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa rumoszu skalnego dla Gminy Łubnice w 2019 r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1
UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoUmowa ramowa na świadczenie usług transportowych i dystrybucyjnych. Umowa nr zawarta w dniu... w...pomiędzy:
Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych i dystrybucyjnych Umowa nr zawarta w dniu... w...pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru
Bardziej szczegółowoWZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:
WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa
Bardziej szczegółowoDziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem
Bardziej szczegółowoUmowa najmu SKYBOX nr../2018
Umowa najmu SKYBOX nr../2018 zawarta w dniu. 2018 roku w Białymstoku, pomiędzy: Stadion Miejski Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Słoneczna 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Bardziej szczegółowoPruszków, dn r. Zapytanie ofertowe
Pruszków, dn. 13.05.2019 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty cenowej na zawór MAC 3/2 płytowy 24VDC 12,7 W, 200 szt. wraz
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY NR ZNT/ / 320/2019
Załącznik nr 3 do Zaproszenia WZÓR UMOWY NR ZNT/ / 320/2019 w dniu.. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach pod adresem przy ul. Wojewódzkiej
Bardziej szczegółowo.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do SIWZ formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ formularz oferty Wykonawca: (pełna nazwa Wykonawcy, adres oraz adres do korespondencji) KRS/CEiDG.. NIP. tel./fax..... e-mail. Kategoria przedsiębiorstwa: małe / średnie / inne*
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018
Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 UMOWA W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
Bardziej szczegółowoUmowa - wzór część II
Umowa - wzór część II zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 w Gdańsku REGON: 000001620; NIP: 584-020 -35-93 reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa
Bardziej szczegółowowzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty
Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
Bardziej szczegółowoZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Zmiana kolorystyki autobusów poprzez oklejenie folią
Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. 22 751-33-79, 22 751-21-75 Kiełpin dnia 08.08.2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków
Bardziej szczegółowoUMOWA../PP/ z siedzibą w... działającym/ą na podstawie. ., nr KRS, o kapitale zakładowym zł, NIP:.., REGON:, reprezentowanym/ą przez:..
Załącznik nr 3 - projekt umowy Sprawa: 02/P-10-30/2018 UMOWA../PP/2018 zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Spółką Termy Maltańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań, wpisaną
Bardziej szczegółowoU M O W A nr INT/ /2015
U M O W A nr INT/ /2015 zawarta w dniu.. 2015 r. w Legnicy pomiędzy: INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica, której akta rejestrowe przechowywane są przez
Bardziej szczegółowoWZÓR projekt umowy UMOWA NR. 1...
WZÓR projekt umowy UMOWA NR. Zawarta w dniu w Gdańsku, pomiędzy: POCZTĄ POLSKĄ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Bardziej szczegółowoCZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy:
CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoUMOWA NR../2018/UZ sprzedaży kieszeniowych filtrów powietrza do instalacji wentylacji (zwana dalej Umową )
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego Nr Sprawy: TZ.2724.26.2018 UMOWA NR../2018/UZ sprzedaży kieszeniowych filtrów powietrza do instalacji wentylacji (zwana dalej Umową ) zawarta we Wrocławiu w dniu..
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1. Formularz oferty. Dozór i ochrona mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku
Formularz oferty Załącznik Nr 1 Przedmiot wyboru oferty Zamawiający Dozór i ochrona mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku Gmina - Miasto Płock,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...
Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr TBS/U/./2019
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji UMOWA Nr TBS/U/./2019 zawarta w dniu. 2019 roku w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Bardziej szczegółowoUMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH. zawarta w dniu... w... pomiędzy:
UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... prowadzącym działalności gospodarczą pod firmą..., w... przy ul...., wpisanym do Centralnej Ewidencji
Bardziej szczegółowoUMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu r. pomiędzy:
WZÓR UMOWY UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu...2017r. pomiędzy: 1. Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Bardziej szczegółowoU M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3
Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,
Bardziej szczegółowoProjekt umowy nr../2014
Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,
Bardziej szczegółowozawarta w, dnia... pomiędzy:
Załącznik Nr 5 do SIWZ Część I zamówienia Ubezpieczenia mienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w, dnia... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym LECH Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Bardziej szczegółowoUMOWA w przedmiocie realizacji zadania pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Spółki.
UMOWA w przedmiocie realizacji zadania pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Spółki. Załącznik nr 2 zawarta dnia. w Katowicach pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Przewozu
Bardziej szczegółowoNr postępowania: 56/ZP/2018 Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr. umowy
1. Wykonawca F O R M U L A R Z O F E R T Y (dalej Formularz) Nazwa firmy Adres NIP Regon Nr telefonu Nr faksu Adres e-mail Osoba do kontaktu z Zamawiającym Kategoria przedsiębiorstwa* *należy podać, zgodnie
Bardziej szczegółowoprojekt umowy UMOWA NR PI.. 1..
WZÓR projekt umowy UMOWA NR PI.. zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy: POCZTĄ POLSKĄ S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
Bardziej szczegółowoa, reprezentowanym przez
Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
Bardziej szczegółowoPotencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia
Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy
Bardziej szczegółowoUmowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych
Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)
Bardziej szczegółowoPROJEKT UMOWY UMOWA NR... /2018
Załącznik nr 5 PROJEKT UMOWY UMOWA NR... /2018 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy u. Kościelnej 14,
Bardziej szczegółowoPROJEKT UMOWY RAMOWEJ na uruchomienie linii leasingowej zawarta dnia 2018 roku zwana dalej Umową lub Umową Ramową pomiędzy:
PROJEKT UMOWY RAMOWEJ na uruchomienie linii leasingowej zawarta dnia 2018 roku zwana dalej Umową lub Umową Ramową pomiędzy: Załącznik nr 8 INNEKO Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej
Bardziej szczegółowoUMOWA NR... / EM / 2011
Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną
Bardziej szczegółowoPostępowanie nr SPZiFP Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA 1. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW:
Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA dotyczy przetargu: Świadczenie kompleksowych usług y samochodów Policji uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych lub w innych okolicznościach /znak sprawy SZPiFP-136-18/ 1.
Bardziej szczegółowo(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.
Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do
Bardziej szczegółowoNr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki
Bardziej szczegółowoUmowa nr.. /Przedmiot umowy/
Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego
Bardziej szczegółowoUMOWA. zawarta w Mielcu, w dniu r. pomiędzy:
UMOWA zawarta w Mielcu, w dniu...03.2016 r. pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną pod numerem KRS 0000049617 do rejestru prowadzonego
Bardziej szczegółowoUmowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2. Do zapytania ofertowego nr DP UMOWA NR.
Do zapytania ofertowego nr DP.2302.99.2018 Załącznik nr 2 UMOWA NR. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, reprezentowanym
Bardziej szczegółowoUMOWA SERWISOWA Nr... zawarta w Mielcu, w dniu... lipca 2016r. roku (zwana dalej Umową ) pomiędzy:
UMOWA SERWISOWA Nr... zawarta w Mielcu, w dniu... lipca 2016r. roku (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną pod
Bardziej szczegółowoUmowa nr NZ/0 /M/4100/90000./5000./2019
Umowa nr NZ/0 /M/4100/90000./5000./2019 (zwana w dalszej części "Umową") zawarta w Zawadzie w dniu.., pomiędzy: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada
Bardziej szczegółowoUMOWA NR ZP...2015 na usługi transportowe odpadów komunalnych
1 Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR ZP...2015 na usługi transportowe odpadów komunalnych zawarta w dniu. r. w Brzegach Dolnych w wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie ustawy z 29.01.2004
Bardziej szczegółowoUMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALISTY Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zawarta dnia. Pomiędzy
UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALISTY Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zawarta dnia. Pomiędzy Skarbem Państwa Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej
Bardziej szczegółowoUmowa nr CRU-K/Gd/ / 2018
Umowa nr CRU-K/Gd/ / 2018 zawarta w dniu..r. w Gdyni pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowo